2023年简单配电箱合同(六篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

2023年简单配电箱合同(六篇)篇一

买方： (以下简称“甲方”)

卖方： (以下简称“乙方”)

一、总则

(二)生产厂： 乙方

(三)工程名称： 临平花苑二期 (四)交货地点：杭州余杭临平

二、商品价格及总价

合同暂定总价为人民币(大写) 壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元 整

三、产品名称与金额

(1)设备明细详见附件——设备明细表;

(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。

(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。

四、质量标准

(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。

(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。

(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。

(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。

五、供货方式

(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。

(二)供货地点：甲方工地现场。

六、验收标准、方法

(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。

(二)乙方应在商品到货前 两 天通知甲方以便准备验收接货。

(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。

(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。

七、付款方式

(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金： 万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。

(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。

(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。

(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。

(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。

八、设计变更

(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。

(二)乙方应在收到甲方变更通知单后 5 日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起 10 日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。

(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。

九、供货期限

(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前 30 天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。

(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。

十、双方责任

(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额 1 ‰的违约金。

(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。

(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价 1 ‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。

(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。

十一、知识产权保护

乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。

十二、纠纷解决方法

双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。

十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效

本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年简单配电箱合同(六篇)篇二

组长：

副组长：

成员：

二、消防安全工作成员的责任分工

组长负责定时召开消防安全工作领导组会议，传达上级相关文件与会议精神，部署、检查落实消防安全事宜。

副组长负责各具体负责组织对紧急预案的落实情况，未雨绸缪，做好准备，保证完成校领导部署的各项任务。

领导组各组员具体负责火险发生时全校各年级、各部门突发事件的处理、报告、监控与协调，保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实；做好宣传、教育、检查等工作，努力将火灾事故减小到最低限度。

消防安全领导组织机构下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组，分别具体负责通讯联络、组织救火、抢救伤员、疏散师生等工作。

（一）通讯组：组长：xx（火险发生时，负责立即电话报告校消防安全工作组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打119，广播告知全体学生，报险救灾）

（二）灭火组：组长：xx（负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全校各办公室、教室、宿舍、图书馆和计算机房等地的用电、用火安全；火险发生，立即参加救火救灾工作）

（三）抢救组：组长：xxxx（校医）（负责做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤师生及救火人员伤痛的紧急处理和救护）

（四）紧急疏散组：组长：xx成员：各班班主任（负责制定紧急疏散方案，明确各班逃生途径与办法指导，负责所在年级组、所管班级学生紧急疏散中的安全）；图书室xx（负责图书馆各处的消防安全与紧急情况下的学生疏散与逃生）。计算机中心和计算机室有凌均梅负责消防安全。

三、灭火工作预案

1、发现火情，在场人员要立即引导室内人员进行有序疏散，并迅速利用室内的消防器材控制火情，争取消灭于火灾初级阶段。

2、如不能及时控制、扑灭火灾，在场人员要立即采取措施妥善处理（如切断电源等），防止火势蔓延。

3、在场人员要以最快的方式向领导组成员汇报，尽快增加援助人员，协力救火。

4、领导组成员接到报告后，要立即到达火情现场，并视火情拨打“119”报警求救。

四、师生疏散及逃生预案

1、火情发生后，按照灭火预案，管理人员及各工作人员要立即通知学校领导组领导，尽快增加援助人员，如发生重大火情，同时向“119”报警，并根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度逐个区域通知人员撤离。

2、管理人员及工作人员应该正确引导撤离师生奔向疏散通道，并将正确的逃生方法告知负责同志，其余人员按照既定位置，统一使用灭火器灭火，并进行伤员抢救等工作。

3、为更好地应付紧急情况，管理人员及工作人员必须一切听从现场指挥部的指挥。

4、紧急疏散的负责同志必须接受基本灭火技术的培训，正确掌握必要的方法，切实保证逃生师生的安全撤离。特殊位置，如图书馆、计算机中心必须特殊管理与培训。

2023年简单配电箱合同(六篇)篇三

需求方： ___________ (以下简称甲方)

供应方： ___________ (以下简称乙方)

一、材料供应范围：

乙方向甲方承建的_____一期b区_____工程工地提供外墙节能所需外墙保温材料。

二、施工质量要求及验收：

1、乙方严格按保温材料行业标准及国家有关规范，确保材料质量。

2、乙方负责甲方保温材料现场取样送检一次(费用由。并配合甲方组织验收。

3、乙方须保证外墙保温材料验收合格，如因检验不合格，损失由乙方承担。

三、材料单价：

数量为暂定，具体以现场收量为准。

四、付款方式：

当月送货至25日上报业主，次月25按业主单列款数金额支付材料款，该材料款业主同意单列费用支付。

五、双方职责和义务：

a： 甲方：

1、甲方需按合同约定及时支付乙方材料款，否则乙方有权停止供料。

2、甲方负责提供材料进场计划，提前一星期申报计划，乙方凭甲方电话通知发货。

3、略

4、甲方因严格按乙方提供的施工方案施工。

b： 乙方：

1、必须按照甲方订购的数量提供材料送至乙方工地，并随货提供产品出厂检验报告(复印件)、合格证(原件)、使用说明书(原件)、施工方案、生产厂家资质证明(复印件)等资料，复印件需加盖公章。

2、如因乙方提供材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格由此给甲方造成的损失由乙方承担。

3、乙方承诺配合甲方保温工程质量的验收工作。

六、本合同自乙方所供第一车货到甲方施工现场之日起生效。

七、本合同在执行中发生争论或纠纷，甲乙双方协商解决，解决不了时按以下方案处理。

1、申请仲裁机构仲裁

2、向管辖地人民法院起诉。

八、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，业主执一份，货款结清后自行失效。

甲方(盖章)： _____

乙方(盖章)： _____

_____年_____月_____日

2023年简单配电箱合同(六篇)篇四

发包人：(全称)*******［以下简称甲方］

承包人：(全称)******** ［以下简称乙方］

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：************

工程地点：************

工程规模：************

工程立项批准或核准、备案文号：

三、合同工期

开工日期：****年**月 * 日

竣工日期：****年**月 ** 日

合同工期总日历天数： ** 天。

四、工程质量

五、合同价款

合同价款：

(大写)：(人民币) ************ 元；

(小写)：**************** 元。

其中：安全防护、文明施工措施费：

(大写)：*************** 元；

(小写)： **************元。

其它约定：*********************

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间： **** 年** 月 *** 日

本合同订立地点：******

双方约定本合同 *********** 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送 ***************备案。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

2023年简单配电箱合同(六篇)篇五

乙方：

签订时间：

根据《^v^合同法》，甲乙双方就采购配电箱有关事宜，经友好协商，一致同意达成以下合同条款，供双方履行合同。

一、合同总金额

合同总金额1340200元（人民币： 壹万叁仟肆佰零贰元整）此价格包含西安市内运输费、税费。

二、质量要求及技术标准： 乙方根据合同文件图纸要求及甲方认定主要元器件品牌生产，并按国家有关标准（gb7251—06）的标准要求组织生产及产品出厂验收。

三、交货时间、地点、及交货方式： 合同签订后15个工作日内，乙方将货物运至甲方指定地点。甲方接货后应及时清点、验收货物名称、型号、规格、数量，并在收货单上签字确认。

四、包装标准、包装物的供应与回收： 简易包装，但足以保护产品，包装物不回收。

五、验收标准、方法及提出异议期限： 甲方按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、元器件清单及箱体合格证。并按国家标准及合同附件中的图纸设计要求及时验收。如有异议在收货之日起十五天内向乙方提出书面质量异议通知。甲方逾期不提出书面质量异议通知视为验收合格。乙方不以甲方实际使用视为验收合格。如甲、乙双方对质量异议发生争议，由国家相关检验机构进行最终检验，争议双方应尊重执行此检验结，乙方对出现的除质量之外的费用不予以承担。

六、结算方式及期限：

1、合同签订后支付预付款30%

2、剩余货款的65%货到现场、提供发票，并提供给予甲方相应的产品合格证、说明书，并按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、原件清单及箱体合格证验收完成后支付。

3、剩余5%做为质保金，货到现场一年后无质量问题付于乙方，质保期为两年。

七、保修范围项目因非甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方应在接到维修通知之日后24小时内进行维修、更换，实际发生费用从质保金中扣除或由乙方支付；因甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方应在接到修理通知之日后24小时内进行维修。更换，实际放生费用由甲方支付。因甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方不在约定期限内维修，所发生的费用甲方应按实支付。如因乙方原因，乙方在接到甲方通知后按照合同约定时间到达，甲方可委托其他单位维修，保修费用按实际发生从质保金中扣除或由乙方支付。

八、合同变更和解除： 合同签定生效后，提出变更合同条款或解除合同的一方应以书面形式向另一方提出，合同条款变更须经甲、乙双方同意并在废止原合同后，重新签定新的合同，而不可在原合同上作更改；合同确有解除的需要，须经甲、乙双方协商同意签署书面协议才能解除。

九、违约责任：

1、乙方应当按照合同约定的时间和地点交付货物，每迟延一日，需向甲方支付总货款的 %违约金。

2、甲方应当按照合同约定的时间付款，每迟延一日，需向乙方支付总货款的 %违约金。

3、对因提出变更或解除合同而给另一方造成损失的，除应承担赔偿损失外还应承担合同总货款的违约金。

十、不可抗力： 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在原因发生3日内及时向对方通报并积极采取措施以避免和减轻可能对本合同的另一方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，应当视情形允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况予以部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决： 若在合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二： 附则：

1、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

2、本合同的附件和其它补充协议也须双方签字盖章（加盖骑缝章），与本合同具同等法律效力。

3、对于在本合同签订至履行过程中，接触到的对方的商业秘密（技术资料等），须彼此保密不得泄露给第三方，否则应当承担给对方造成的损失。

甲方： _________

乙方： _________

_________年____月____日

2023年简单配电箱合同(六篇)篇六

承租方(乙方)：_________

一、标地：_________乙方自愿租赁甲方座落于____________________________门面房，建筑面积_________*方米，以用于______________________。

二、租赁期限：_________房屋租赁期限为______年，自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。

三、租金：_________房屋租金每年为_______________人民币，第一年租金在签订合同的当日内一次性付清，于______年_____月_____日一次屏蔽清第二年的租金，以现金方式支付。

四、房屋租赁期间所形成的债务概由乙方承担，与甲方无关。

五、租赁房屋的水电等齐全，租赁期间，乙方不得改变房屋内部结构。

六、在履约期间，乙方务必管理好房屋及设施，如有损失照价赔偿。

七、租赁房屋所发生的水、电、卫生等一切费用，均由乙方支付。

八、如遇*征购房屋，此合同自动终止，乙方支付甲方的剩余租金如数退还，甲方不予其它赔偿。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字：_________ 乙方签字：_________

住址：_________ 住址：_________

电话：_________ 电话：_________