2023年协议补充条款(模板8篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

协议补充条款篇一

甲方（全称）：

乙方（全称）：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于______年______月______日签订的《_________________》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、

2、

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的.法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

年 月 日 年 月 日

协议补充条款篇二

乙方(全称)：______________

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

1、乙方应按与建设单位工程决算总额的'_______%缴纳管理费于甲方。由甲方按其相应比例(_______%)在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。最终管理费结算经双方核实后一次付清。

2、乙方项目负责人，为该项目第一负责人，必须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的_______%支付利息。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

协议补充条款篇三

业主地址：xx市xx区xx小区xx号楼xx房(以下简称甲方)施工方单位名称：xxxx装饰有限公司___（以下简称乙方）

甲乙双方于20xx年xx月xx日签订的住宅室内装修合同未尽事宜，经双方协商，订立本合同补充协议。

1.为了避免因住宅室内装修工程质量问题对甲方造成损失，乙方需按约定对甲方住宅室内装修工程质量进行保修，出具住宅室内装修质量保修书，整体装修工程（包括厨房、卫生间防渗漏）按合同约定保修期为xx年，自竣工之日起计算。

2.保修期内，因住宅室内装修工程质量问题引起的`地板砖、墙砖空鼓或脱落,厨房、卫生间渗漏水，管道堵塞，水管漏水、电线、电路漏电等故障，引起甲方财产损失的，由乙方负责修复及赔偿经济损失。因装修工程质量问题而导致甲方报修的，乙方应在接到甲方报修电话后，48小时内到达现场并提出解决方案，如乙方未能在48小时内提出解决方案，由甲方自行解决的，甲方支出的所有维修费用均由乙方负责承担。

3.甲乙双方发生争议应尽量协商解决，协商不成，可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

4．本补充协议与《住宅室内装修合同》具有同等法律效力，如装修合同中与本协议内容冲突之处，以本协议为准。

甲方：乙方：

日期：日期：

协议补充条款篇四

地址：________省________市________路________号

法定代表人：王_______________职务：经理

乙方：________省________县________路________号

法定代表人：于_______________职务：经理

当事人双方自愿提请________市仲裁委员会按照《仲裁法》规定，仲裁如下争议：

双方于________年3月签定购销鲜蘑合同。

在合同履行中，因买方对卖方提供的鲜蘑质量等级提出异议，导致双方发生争议，经协商不成。

双方一致同意选择________市仲裁委员会依据《仲裁法》及该会仲裁规则对双方合同中涉及蘑菇的质量等级和双方如何继续履行合同作出裁断。

甲方：________贸易（盖章）

乙方：________县________（盖章）

法定代表人：________

法定代表人：________

_______年_______月_______日

_______年_______月_______日

协议补充条款篇五

乙方（全称）：项目内部责任人xxxxxxxxxxx

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。最终管理费结算经双方核实后一次付清。

2、乙方项目负责人，为该项目第一负责人，必须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

签字：

签字：

xxxx年xx月xx日

xxxx年xx月xx日

协议补充条款篇六

乙方(全称)： ______

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20__年8月8日签订合同编号为l20__428-8 的《 视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。

鉴于：

因甲方要求将原合同中的aoc 42寸液晶电视机更换为sony 40寸液晶电视机 。甲乙双方本着互利互惠的`原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

2、 原合同中的合同总价：人民币叁万贰仟元整更换为人民币 元整

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________ (公章) 乙方：____________(公章)

法定代表人或委托代理人：__法定代表人或委托代理人：__

签字：_______________ 签字：_________

____年____月____日 ____年____月____日

协议补充条款篇七

承包人（乙方）：__________________建设工程有限公司

鉴于：

甲方和乙方于20______年3月29日签署的编号为gf-20______-0325的《_______________汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

20______年4月23日 20______年4月23日

协议补充条款篇八

发包人(全称)：

承包人(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年7月13日签订合同编号为npxy合____-sg-01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、样板区土石方工程量经甲乙双方预算约计15.2万方，在原合同的基础上增加4.5元/立方米(即按36元/立方米结算)。

2、本协议签订前乙方已施工完成7万方的土石方量，剩余约计8.2万方；乙方需在施工有效工期40天内完成(施工有效工期为：除了政府管制日期与不可抗力因素如雨天，其余都计算为有效工期，40天有效工期自本协议签订之日起)。

3、如乙方能按时完成剩余约计8.2万方工程量，甲方将另行增加4元/立方米作为乙方赶工费的奖励(此奖励只对剩余约计8.2万方量有效)；乙方施工延期不得超过3天，如延期超过3天则取消本协议按原合同执行。

4、不可抗力因素如雨天等需经双方签字确认；政府管制日期乙方需向甲方提供红头文件；雨停后24小时乙方必须正常开工。

5、经甲乙双方确定，乙方需新修样板区北部施工道路；新修施工道路路线上的青苗赔偿问题由乙方负责协调，甲方负责进行赔偿；新修施工道路的工期不得在制定的40天有效工期内折扣。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议为甲乙双方最后一次协商，乙方不得以任何理由提出其它异议。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：