ID:2573820
时间:2023-08-23 15:19:20
上传者:曹czj随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,就 事宜,达成如下协议:
第一条:工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地址:
3、 清洁内容:
第二条:承包方式
第四条:清洗标准
1、 玻璃幕墙清洗后无灰尘、唔够、污迹、水迹、手印等;
2、 玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在;
3、 玻璃幕墙拼接处的硅酮胶缝表面应无污垢;
4、 室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污迹、灰尘、水迹等;
5、 玻璃幕墙清洗后达到无灰尘、污垢,光洁明亮;
6、 玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏现象。
第四条:工程款结算方式
合同生效日起,甲方应在2个工作日内支付乙方工程款总额30%的预付款,合计金额为: 元(大写: 整),经甲乙双方验收合格后,甲方在5个工作日付清余款,合计金额为: ,付款时乙方出具西安市正规发票给甲方以现金方式向乙方支付。
第六条:双方责任
1、甲方应在乙方清洗前两日,以公告方式通知小区办公室及业主,关好门窗,留好车位,并为乙方清洗工作提供水、电配合。
2、乙方施工人员必须遵守甲方的各项规章制度。
3、乙方应严格按照市劳动部门高空作业标准和要求进行清洗,并承担清洗过程中的全部安全责任,在合同执行期间出现的安全责任事故属于乙方施工责任,与甲方无关。
4、乙方在清洗过程中,有权拒绝与施工无关人员进入现场。
5、乙方在施工中确保甲方的建筑设施完好。
6、乙方应确保清洗合格率达到100%,否则甲方有权扣减相应费用。
7、乙方清洗完毕后,甲方应对墙面是否完好、达标进行检验,检验合格后向乙方签字确认,如有损坏应全额赔偿。
8、乙方在施工过程中发生对第三方的损失,由乙方承担全部责任。
9、验收质量标准以甲方的外墙清洗标准为依据,签字验收合格。
10、 甲方验收合格,按照合同约定支付乙方清洁费用。
第七条:违约责任
1、甲、乙双方在本合同签订后,任何一方违约,将由违约方承担责任;
2、按《合同法》规定协商解决,协商不成的可向当地法院起诉。
第八条:附则
3、 本合同未尽事宜,双方可根据具体情况,结合有关规定协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章) 甲方负责人: 乙方负责人:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
乙方: 身份证:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
1、工程地址:
2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约 平方米
3、工程开工日期:
4、工程竣工日期:
5、工程承包方式:包工
6、工程总天数: 天,雨天顺延。
工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。
1、工程验收标准:根据业主要求
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
3、凡由甲方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺: 年 月 日前结算清楚工程的余款。
乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。
1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。
2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。
3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,为明确双方责任,保证本工程顺利进行,经过友好协商,双方成达下列条款,以兹共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.工程内容:包工包料,固定单价。
4.工程造价:
5.钢结构工程建成后,土建砌体完工。
第二条付款方式
1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。
2.在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。
3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的
4.在屋面瓦完成工程总造价的 %给乙方。
5.剩余在工程竣工验收合格15日内,甲方必须一次性付给乙方,预留 %为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。
6.若本项目竣工后,乙方提出验收,三日内甲方必须组织验收,若甲方无组织验收,则视为验收合格,应按本合同第二条第5款付清合同款项。
第三条工程质量和验收标准
乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工,严把质量关,并接受甲方的监督。在施工过程中,甲方代表全权负责处理此合范围内事务,现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认,工程质量为合格。工程保修期为12个月,在12个月内,若因乙方施工原因造成质量不合格,由乙方维修合格,维修费由乙方负责承担。
第四条安全生产
乙方严格按照安全生产操作规程组织施工,并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故,由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场,或其他非乙方的原因造成的安全事故,则由责任方自行负责。
第五条甲方提供条件
1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。
2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件,即三通一平(通水、通电、通路,厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。
3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。
4.出现甲方未按约定付款情形,乙方停工后甲方如另行组织人员安装,因此情况出现基于甲方违约造成,不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利,甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。
第六条争议,违约
1.甲乙双方若发生争议,可提请有关部门进行调解,调解不成时,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下,不能按合同工期竣工,或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求,应赔偿因此给甲方造成的实际损失。
3.甲方不能按合同约定付款,应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失,工期顺延。
4.工程中途因甲方的原因停建,缓建造成的停工、窝工、返工,倒运人员和机械设备调迁等,所造成的经济损失由甲方承担。
5.工程未经验收,甲方提前或擅自动用,发生的质量问题或其他的问题,由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题,即视为验收合格。
第七条其他条款
1.本合同自定立之日起生效,本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后,甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理,施工日志双方签字。
2.本合同一式两份,双方各执一份,每具有同等效力。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
发包人: (以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:江海儒林新城尚苑二标段6# --- 10#楼
工程地点:全椒县儒林路
工程内容:外墙保温及防水涂料分项工程施工(具体以甲方书面通知为准)。
二、 承包方式:包工包料、包验收合格。
三、 承包工作内容:建筑单体的外墙保温、防水涂料、施工。施工要求:为tjy反射隔热保温防水涂料,平均厚度为3mm。按乙方提供的样板验收,具体工序详见附件。
四、 工期:施工工期由双方根据工程量现场约定。
五、 质量及验收标准
1、乙方自本合同签订3日内,向甲方项目部和监理部递交专项《施工组织设计》两份(其中一份报质监站备案)。专项《施工组织设计》必须针对外墙保温饰面的专项施工方案,控制进度、质量、安全等内容,经甲方、监理部和建设单位审核批准后方可实施。
2、甲方墙体基层必须满足设计及施工下道工序要求,须经现场监理、甲方、乙方共同验收认可,确认合格后方可施工。
3、乙方必须严格按照国家有关建筑施工验收规范施工和验收,原材料必须符合国家标准,并提供出厂检验报告和进行材料试验。验收依照顾国家有关规范进行保温专项验收,工程质量达到国家规范的要求。
六、 合同价款
双方约定外墙面砖饰面的保温综合单价为元/平方(不含税金及配合费)。
七、 工程量计算方法
以实际完成面积按图纸计算,如图纸不清楚,按实际尺寸现场计量,计算确认完成的工程量后乘以相应的综合单价。
八、 工程进度款支付:
脚手架拆除后三天内,付工程总价的50%,春节前付至总价的75%,余款在竣工验收合格后一次性付清。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
为保护甲乙双方的合法权益,保证施工工程的质量和工期,根据《xxx经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同,双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、施工地点:
3、施工范围:真石漆
二、施工质量和标准
施工时,乙方严格按着甲方要求,进行施工,保证工程表面平整,不存在裂缝、起鼓,阴阳角不直等,其他达到甲方工程要求。
三、施工日期:开工日期:竣工日期:
四、甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查。
5、组织施工单位,质监部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任:
1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。
2、组织人员进场,并保证施工质量,按时完工。
3、在施工期间做好现场防火,防盗及安全生产工作,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具,机械由乙方负责配备。
承包方(简称乙方):________
根据《_合同法》,《_建筑法》相关法律,在平等,协商,诚信的原则上,为明确甲乙双方的权利和义务签订本合同,以共同遵守。
一、工程概况
工程名称:________
工程地点:________
二、承包方式及内容
2、内架包料不包工,外脚手架槽钢不在范围内。
3、乙方材料运到甲方工地由乙方自行看管。
三、单价及计算方式
1、内外架按总建筑面积计算平方面积,提供内架支架材料(钢管,扣件)内外架单价为每平方米____元整人民币计算(不含税)。
四、工期时间
1、工期时间从甲方通知材料进场开始计算____年____月____日至____年____月____日止,合同为期12个月(360天)。
2、甲方在合同约定时间内拖延工期的,甲方按照实际的建筑面积每天每平方米元计算支付给乙方延期款,并每月付一次延期款,工程和延期款计算到甲方通知拆架完毕之日止。工期外架月内架月。
五、付款方式
1、乙方材料进场搭设到工程基础完工付10万,每层付工程量70%。
2、甲方通知拆架、拆架前甲方应把余款一次性付清给乙方。
3、如因甲方不按时支付进度款,造成乙方投入生产滞缓所带来的经济损失由甲方负责,乙方有权停工。
六、甲乙双方义务和责任
1、按合同约定工程量的数额付款。
2、甲方必须为乙方提供堆放材料场地,必要的垂直运输、交通等施工便利的条件场地整平,以便乙方回收和运输。
3、乙方在施工过程中听众甲方现场施工员的统一指挥,按施工进度搭设,必须保证脚手架的安全。
4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行承担。
5、主体完工拆除脚手架,外墙油漆不包括在内。
七、违约责任
乙方在保证甲方所用脚手架到位的情况下,甲方必须把应付工程款到位,如因甲方付款不到位乙方有权停止搭设,因此造成的一切损失由甲方自行负责。
甲方使用外脚手架总工期为12个月(360天),以乙方材料进场搭设日算起,如甲方逾期使用,由甲方按工程建筑平方,每天每平方元支付给乙方钢管、扣件以及其他材料的逾期使用费,甲方先支付逾期现金后再使用,如因甲方未能按合同约定乙方有权拆除工程约定时间的所有脚手架。
八、特别条款
双方在履行合同的过程中如因不可抗力(包括战争、自然灾害使同行业均不能施工、国家法律重大调整)的原因致使合同不能全面履行的,均不承担违约责任。双方如在履行合同中产生争议应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章之日生效,本合同未尽事宜,双方可另行订立补充条款,补充条款和本合同有同等法律效力。
甲方签字:________
乙方签字:________
公司盖章:________
公司盖章:________
身份证号码:________
身份证号码:________
甲方担保人:________
联系方式:________
联系方式:________
____年____月____日
____年____月____日