ID:2590458
时间:2023-08-23 15:25:08
上传者:储xy在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
供方:
为明确需、供双方利益、责任与权益,经需、供双方充分协商,订立本合同,以便双方共同遵守。
一、工程安全门的制做及工程概况:
1、工程安全门的颜色款式格
2、工程门的生产要求:板厚st12冷轧板及磷化烧漆处理。
3、产品配件:合页采用高强度钢制内铰链,门框带连体门套及门铃、门镜、锁具为公安部合格专用防盗锁。(或以封样为准)
二、合同总价:
本合同订工程安全门单价为 樘/元,共计 樘,电控楼宇门单价为 套/元,共计 樘,其中左开门 樘,右开门 樘,楼宇对讲门 :套,人民币总金额 元,如实际情况发生变动按实调整。
三、付款和结算方式、工程门首付按总造价%付定金款,到货应付 %,安装验收合格完毕后应付 元。
四、产品交货及安装、验收:
1、交货时间:供方在接到需方书面通知后安装工地,并在天内安装完毕。
2、在供方安装过程中,需方应同施工单位协调提供电力,堆放场地。
3、供方在安装中要做好施工全过程的成品及对未建成品、半成品的保护工作,以免使施工单位造成损失,并要及时与施工单位调好各方面关系。
五、违约责任:
1、供方在接书面通知书按合同总额的千分之五向需方支付违约金并承担此增加的一切费用。如25天内仍未进场安装的,需方有权终止合同,并向供方索赔合同竞价的5%违约金。由供方造成工期延迟,每天按合同总价的千分之五赔偿给需方。
2、需方不能按合同约定支付货款。每天按合同总价的千分之二向供方支付违约金。
3、如遇不可抗拒因素,而不能履行合同时,免除承担违约责任。
六、其它:
1、本合同由需供双方签字盖章之日起具有同等法律效力。
2、本合同一式2份,需供双方各执1份。
3、本合同未尽事宜,由需供双方协商解决,如协商不成,由工程所在地法院裁决。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方代表: 供方代表:
联系电话: 联系电话:
20xx年 月 日
(3)甲方自提自运。
3.运输方式:______________。
4.到货地点和接货单位(或接货人)________________。
(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条产品的交(提)货期限
(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
乙方:
1、经双方友好协商,甲方欲购买乙方生产的 型 数量 台,购买价格 元。
运输方式 。
帐号:
银行太平洋卡号: 持卡人:
农行卡号: 持卡人:
3、乙方应该将检验合格的产品及时、准确地提交给甲方,并遵守对用户的售后服务承诺(该条款详见《质量保证书》),甲方应及时将所需货款汇至乙方指定的帐号上。
4、运输过程中出现的问题由乙方负责,甲方承诺不将该产品用于非法的盗版活动。
5、本合同需经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。(传真件有效)
6、甲乙双方应共同遵守本合同的顺利实施,如出现问题应先协商解决,如协商不成,可向工商管理部门或法院提起诉讼,由违约方承担全部责任。
7、本合同未尽事宜,以国家相关法律为准。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
_________________________________
2、交货方式:甲、乙双方(或代表)现场验收交货。
3、交货时间:按甲方工程进度交货。
1、签订合同当日,甲方一次性支付乙方订金人民币_________万元(小写:__________元)整。
2、甲方按月支付当月总货款的_________%。
3、供货结束后全部剩余货款一次性结清。
4、订金和货款以现金(或银行打款方式)支付,乙方指定结算帐户为:开户行:_________行,户名:_________,卡号:__________________。
1、乙方提供产品到达甲方交货地点后,甲方应及时组织卸货,并承担相应费用。
2、甲方有按照合同要求按时付清乙方货款的责任。
3、合同签订后,乙方为甲方组织生产的产品,甲方不得退货。否则承担相应责任。
1、乙方按照工程进度按时供货,承担上车和运输等相关费用。
2、若有产品因运输原因造成的损坏,和有不合格产品,乙方应予以甲方退(换)货。
3、向甲方提供相关资料。
该仲裁为一裁终裁。
甲、乙双方各持一份,并自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
第一条、兹有需方向供方订购以下物资,经由供需双方遵循公平原则,以中标结果为依据,在充分协商,取得一致的情况下,签订条款如下,以兹共同遵守。
第二条、厂检验合格证,供方对质量负责的期限为供货完毕后一年。
第三条、交(提)货方式、地点:。
第四条、运输方式及到达站和费用负担:出厂到目的地运输费由供方承担,卸车费用由需方承担。
第五条、数量和包装要求:以需方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准,包装要求散装。
第六条、检验标准、方法、地点及期限:货到三日内由需方验收数量及包装,质量以供方提供的材料原材检验报告、出厂合格证和材料复检报告结果为准。若在验收或使用过程中出现异议,自需方书面通知之日起3日内供方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由供方负担。
第七条、结算方式:货到需方验收合格后,结算金额以实际供货量为准。供方向需方提供供货发票。
第八条、违约责任:确因产品质量原因,在由省级以上专业质检部门认证检测后,所造成的一切损失由供方承担。
第九条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的,任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第十条、未尽商定事宜,供需双方协商解决。
第十一条、本合同一式4份,供方执1份,需方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
一、 甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整,(大写玖万捌千元整)。乙方在20xx车库买卖合同范本年 5月 7日前一次性付清。
三、 甲方在 20xx年 5 月 7 日前将上述车库交付乙方使用。
四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
20xx年 月 日
乙方:
20xx年 月 日
甲方(出卖人):
住址:
身份证号:
乙方(买受人):
住址:
身份证号:
一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米),出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整( 9000 元)。
三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。
四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(出卖人):
乙方(买受人):
年 月 日