ID:2607959
时间:2023-08-23 15:31:55
上传者:李Y随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
发包人:__________________________ (以下简称甲方)
承运人:_________________________ (以下简称乙方)
第一条:按现场实际完成土方量结算。
第二条:每车单价:_________元/车。
第三条:付款方式为按____________车结算一次。
第四条:此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条:本合同未尽事宜,经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条:本合同发生争议,发包人、承运人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,任何一方可向人民法院起诉。
委托代理人:________
委托代理人:________
行政起诉状(公民提起行政诉讼用)
原告:
被告:
诉讼请求:
事实与理由:
证据和证据来源,证人姓名和住址
×××人民法院
起诉人:×××
年月日
一、本诉状副本份;
二、证据材料份。
行政起诉状(法人或者其他提起行政诉讼用)
原告名称:
所在地直:
法定代表人(或代表人)姓名:职务:
电话:
企业性质:工商登记核准号
经营范围和方式:
开户银行:帐号:
被告名称:
所在地址:
诉讼请求:
事实与理由:
证据和证据来源,证人姓名和住址
×××人民法院
起诉人:×××
年月日
一、本诉状副本份;
二、证据材料份。
(一)行政起诉状的结构形式
1.标题。写明行政起诉状。
2.首部。必须分别写明原告和被告的有关情况。原告要写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、地址等情况,由于人民法院受理行政诉讼案有管辖的范围,被告栏要写明被告机关或组织的全称、地址,以及其法定代表人或负责人的姓名、职务。
3.正文。正文是行政起诉状的核心内容,其具体内容和写法另作论述。
4.尾部。包括附项和落款。要写明起诉人的姓名、日期,在附项中写明本诉状副本份数。
(二)行政起诉状正文的内容及写法
正文内容包括三项:诉讼请求,事实与理由,证据和证据来源,证人姓名和地址。
1.诉讼请求。诉讼请求是正文的第一项内容,即是原告提起行政诉讼要解决的问题,要达到的目的。根据行政案件的特点,原告所提出的诉讼请求主要有:部分或全部撤销处罚决定;变更处罚决定;提出赔偿损失等。如例文一,诉讼请求有两个:(1)撤销被告发出的治安管理处罚裁决书;(2)责令被告履行保护人身权、财产权的法定职责。
诉讼请求要表述明确、具体。原告可以针对被告具体行政行为的性质以及自己的权益受损害的程度,依法提出恰如其份的请求。
2.事实与理由。这部分要写清楚提出诉讼请求的事实根据和法律依据。
事实是人民法院审理案件的依据,起诉状必须写明被告侵犯起诉人合法权益的事实经过、原因及造成的结果,指出行政争议的焦点。如果是经过行政复议后不服提出起诉的,还要写清楚复议行政机关作出复议决定过程和结果。
过重,侵害了原告正当权益等。其理由应根据案件的不同而有所侧重,但引用法律、法规条文必须准确,理由务必充分。
3.证据和证据来源、证人姓名和住址。这部分内容要求原告就诉讼请求、列举的事实、阐述的理由所举之证据,应当详细、分明,以便人民法院在办案过程中核对查实。
乙 方: 身份证号: 电话:
经双方友好协商,甲方将 工程的木工工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《^v^经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、 工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程情况:
二、 承包范围及方式:
2、承包方式:乙方包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包辅材、包除甲方提供的机械设备之外的机械设备。
3、乙方负责材料水平运输、垂直运输、现场投料(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、有无垂直运输机械、包括因现场场地原因等情况可能发生的人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等砼工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4、无论本工程中材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何等,本合同单价不作调整。
5、合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(由于甲方原因引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
三、 工人进场时间: 本工程工人自 年 月 日进场施工,确保甲方的总体进度计划。乙方必须服从甲方的统一调度和管理,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节或不服从甲方调度和管理,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失,并甲方有权随时要求乙方退场,乙方必须无条件执行,并不得提出任何要求。
四、 承包单价:
1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在木工工包干范围内。
2、计算方式: 按照上述承包范围及方式,本工程中所有混泥土工基价按 元/m3,安全必须达到甲方之要求即安全奖按 元/m3、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按 元/m3、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按 元/m3、服从甲方指今按 元/m3, 服从生活区管理要求按 元/m3、以及质量必须达到且通过优质工程验收即质量奖按 元/m3,安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为: 元/m3。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容,本单价不作调整)。
3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量× 元/m3×90%计算所得给予结算)计算。
4、非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外,其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中),按日工作时间10小时计, 元/普工工日、 元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理。
五、 双方职责、义务及权利:
(1) 甲 方 :
2、负责工种之间的协调配合工作。
3、编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4、按工程进度做好材料供应工作。
5、现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于100元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7、负责班组所有职工工作服的购买,其费用乙方负责。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
8、甲方派驻现场代表 负责全面管理。
(2) 乙 方:
1、组织年龄在20~45岁之间,身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2、进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报甲方备案。
3、严格遵守安全生产的操作规程,服从甲方安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
4、所有由乙方负责提供的工具、材料、劳保用品等必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购。若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价*105%。
5、乙方应按施工进度提前7天提出材料进场计划,由甲方组织采购。甲方购买或租赁的材料,进场由甲乙双方清点计数,办理相关手续,乙方负责保管,退场时按领用数量归还(正常损耗除外)。
6、必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。
7、因乙方造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
8、垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.
9、乙方派驻现场代表 负责施工和甲方的联系。
六、 质量要求:
1、本工程的质量指标必须实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2、乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾消纳等工作,服从甲方施工管理。
3、乙方有责任和义务保护其他工序之工作面,在施工过程中未经甲方同意,严禁破坏或拆除其他工序之工作成果,否则造成一切损失由乙方负责。
4、乙方在承包工作面未竣工验收移交建设方之前,负责对工程产品进行保护。
5、 质量考核分阶段,同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标,乙方应无条件返修至优质等级。如因返修导致工期延误及材料损耗的责任由乙方承担,甲方根据实际情况给予一定处罚。同时甲方将有权随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐。
七、工期要求:
1、乙方同意按照甲方每月的进度计划和甲方与建设方签约的合同工期进行施工,如合同工期内遇停水、停电、不可抗拒因素(地震、战争、自然灾害)、低温(低于规范允许气温,甲方提供解决方案者除外)、暴雨(日降雨量超过50毫升,室内作业时除外)及甲方材料供应、设备故障影响在得到甲方项目负责人签认后则工期顺延,乙方在作业过程中应尽量克服一切困难,确保按时完工。
2、每月的进度工期每延误一天(不足一天者按一天计算),甲方有权按人民币伍佰元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。
3、因乙方原因导致总工期延误,每延误半天(不足半天者按半天计算),甲方有权按人民币两千元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。
4、若乙方不能按照甲方进度要求按时完成施工任务,甲方有权从乙方拆分工作任务,或要求乙方无条件退场。
八、材料节约及工具使用:
1、安全帽、卷尺等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2、乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交进场计划,乙方按照甲方核定的量加上(?%)的定额消耗量确定(砼)总量来控制使用指标,结算时超用部分从乙方工程款给予扣除,对于施工过程中的浪费现象,甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
九、安全生产、文明施工与宿舍区文明:按甲方安全生产责任制及各相关条例执行(宿舍费用按500元/间/月收取)。
十、计量:
(1)、因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量;
(2)、工程经甲方质检检查不合格(按照规范及技术方案)不予计量;
(3)、未完成完整施工工序的项目不予计量;
(4)、未达到文明施工标准(如工完场地清等)的完工工序暂不予计量;
(6)、因乙方原因造成的返工,不予计量。
2、收方(验工)计价的工程量为按现有技术条件与施工详图、规范的有关要求和规定完成了全部工序,并按合同规定完成所有责任和义务后的工作内容。
3、收方(验工)计价的工程量的计算以设计施工图为准,甲方各级管理人员确认的项目工程量是计量支付的限值,但不得超过设计施工图工程量。
4、合同中未约定工作之单价双方另行协商。
十一、付款方式:
1、乙方自带生活费,在甲方收到业主拔付的相应工程款后的次月15日结算工人工资,按完成工程量的80%扣除相关应扣款项后,根据资金安排进行付款(单价按基价执行);工程款的15%(结构封顶)后一个月内支付(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%作为质量保证金,在工程中间验收合格后一个月内付清。乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。
2、乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约,并处以1000元/小时的罚款,在乙方工程款中扣除,甲方并有权要求乙方无条件退场。
4、乙方需上缴的税费及保险等,均已包含在此工程单价内。
5、甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费,时间按主体工期计算,此款为永久扣款。
6、当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十二、其它:
1、合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000 元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后,乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费、各类税费等一切费用。
3、社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。
4、未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
6、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
地址:_________电话:______________
乙方:______________________________
现住址:______________电话:____________
身份证号(个人情况): ___________
乙方负责甲方管理服务的_______小区的生活垃圾和装修垃圾清运工作。
清运时间:每日早_____开始至晚_______结束。
清运标准:所有垃圾日产日清,保证垃圾容器的干净,沿途不洒漏垃圾。
本协议有效期为___年,自_ ___年___月 日始至__ __年___月___日止。协议期满前一个月,任何一方可向对方提出续约申请,经双方协商一致后,可签订新的合作协议。
1、甲方负责将生活垃圾装进垃圾桶,装修垃圾存放在指定地点,乙方自垃圾桶或指定存放地点将垃圾运往小区以外。
2、乙方在清运垃圾时,应当穿着干净、整齐,不得有碍小区观瞻。
3、乙方应遵守甲方的有关管理规定,服从甲方工作人员的管理。甲方有权对乙方的工作水平做出评估。
4、、乙方在清运垃圾时不得影响业主正常休息和生活,保证不扰民,不与业主发生冲突。
5、乙方在清运过程中不得破坏小区公共设施、设备,不得毁损小区公共财物,不得破坏小区绿地,如有损坏乙方应当照价赔偿。
2、甲方每月支付乙方垃圾清运费______元,共_____个月,共计____元,大写人民币________元整。
费用支付时间为:__________________。
1、涉及到垃圾清运、处理等事宜,由乙方负责与相关管理部门协调解决,由此产生的垃圾处理费用及其他费用已包含在垃圾清运费中。如乙方未能办理有关手续造成甲方垃圾无法清运的,甲方有权解除本协议,乙方支付甲方违约金_____元。
2、乙方在协议有效期内,若在清运过程中引起业主三次以上投诉,甲方有权拒付清运费并解除本协议,乙方支付甲方违约金_____元。
本协议履行过程中如发生争议双方应协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院提起诉讼。(协议签订地:天津市南开区创业环保大厦)
本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等法律效力,双方盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
发包人(全称): _____有限公司 (以下简称甲方)
承包人(全称): _____运输有限公司 (以下简称乙方)
一、工程地址:
二、工程量的核定及单价:
合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量为 立方米,运输完毕后按实际发生量结算。
三、土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为 元。
四、工期:
(一)乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲方施工进度确定。
(二)因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:
1、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。
2、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。
3、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。
4、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。
五、付款方式:
1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手续。
2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在30天内办理结算。
六、甲方工作范围及承担责任:
1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。
2、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。
3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。
4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。
5、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。
6、负责解决工地周边有关事宜。
七、乙方工作范围及承担的责任
1、外运消纳场由乙方自理。
2、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。
3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。
4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所
发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。
5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,
6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。
八、其它约定:
九、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。
十、补充条款:
乙方(公章) 甲方(公章)
代表(签字) 代表(签字)
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日
卖方(乙方):
工程名称:
工程地点:
第一条总则
依据((^v^民法通则》、《^v^合同法》及其他法律、法规的有关规定,甲乙双方经协商一致,订立本合同。
甲乙双方在履行本合同过程中,因本合同所涉及的工程使用混凝土的强度等级、部位不同而订立的合同,以及因价格、运输方式、供货时间、结算方式、付款时间等内容发生变化而签订的合同均为本合同的补充合同,补充合同与本合同为同一合同且具有同等法律效力。
在本合同履行过程中,如甲方需要乙方供应的混凝土或需要乙方提供的服务事项超出合同约定的范围,双方应签订补充合同或另行签订其他合同;如未签订补充合同也未签订其他合同,但甲方接受了货物或者服务,则视为甲方是依据本合同接受的货物或者服务,必须按照本合同的约定支付相应的款项。本合同时价格有约定的,按本合同约定,没有约定的按市场通常标准计算。
本合同的组成部分除本合同条款外还包括
(1 ) 1 .2条的补充合同;
(2)双方在合同及行过程中的往来电子邮件及传真文件;
第二条甲方施工的工程以及使用
混凝土的概况
工程名称:
计划用混凝土数量: ______立方米
混凝土的有关参数要求、混凝土的强度等级、每种强度等级的混凝土的计划供货数量、质量技术要求、结算单价、浇注方式、计划供应时间等具体事项见合同附件。合同附件与本合同有同等法律效力。
第四条供货时间
因商品混凝土所具有的产品特性,所以,乙方要根据甲方的电话或传真通知确定的供货时间安排生产。
合同附件约定的供货时间为计划供货时间,本合同履行过程中,甲方根据工程进度情况,确定具体的供货时间后及时通知乙方。
甲方最迟应在使用混凝土的前24小时以电话或传真方式通知乙方,给乙方必要的准备时间。如需大方童连续性浇注混凝土,应提前三天以电话或传真方式通知乙方。
甲方每次要求供货时均应提供详细的泥凝土强度等级、准确数量、具体浇注部位及相应的技术质量要求。
如甲方对乙方供货时间有异议,应当立即以书面方式正式通知乙方,并经甲乙双方以书面方式共同确认,否则,视为乙方供货时间符合合同约定。
第五条混凝土的交付及所有权转移
混凝土的交货地点为甲方施工的工程所在地,即施工现场。
乙方负责送货的,自运送到甲方的施工现场或甲方所指定的其他地点时起,泥凝土的所有权转移给甲方。
混凝土毁损、灭失等风险在混凝土所有权转移之前由乙方承担,在泥凝土所有权转移之后由甲方承担。
第六条供货数量、质量的验收及确认
甲方必须派专人在施工现场负责对乙方所供应的商品混凝土及时验收签字,并及时浇注。
甲方应当向乙方提供负责现场签字验收人员的授权书以及有该现场收货人本人签字的身份证复印件等相关资料;如甲方未向乙方提交此类资料、提交的此类资料有瑕疵或提交此类资料后施工现场更换收货人,则以施工现场实际签收人员的签收为准。
以甲方在施工现场的收货人员签字的供货单作为实际确认供货时间、强度等级、数量的依据。
甲方如发现乙方所供应的混凝土不符合合同约定,有数量、质量异议,应在每次供货后24小时之内以书面形式及时通知乙方,经双方到现场核实并以书面方式确认后共同商定处理措施。
如果甲方在施工现场设有搅拌机,则甲方应事先将自己搅拌混凝土浇注的部位及数量、强度等级及浇注日期等资料提交乙方,如甲方未向乙方提交上述资料,则该合同所涉及的工程如出现混凝土质量问题,乙方不负任何责任;出现数量争议问题,以甲方签收的供货单记载的数量为准。
如本合同所涉及的工程中有两家或两家以上混凝土厂家供货,则甲方应当在签订合同时以书面形式将各混凝土厂家供货的施工部位予以明确。否则,出现数量争议,以甲方签收的供货单为确认乙方供货量的依据;出现质量等争议,乙方不承担责任。
甲乙双方均应按相关技术规范要求对混凝土进行抽样检测,及时提取试块并进行标准养护。在《28天强度试验报告》作出后,任何一方认为混凝土有质量问题,均应立即书面通知对方,并经双方书面确认后及时解决,否则即认定为乙方供货符合合同约定的质量标准。
如果甲方认为乙方供应的混凝土有质量问题需要停工,首先应有设计、监理、建设单位、质检部门的书面意见,同时甲方必须在停工之前书面通知乙方,并经甲乙双方书面确认。
第七条甲方的权利和义务
负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,负责提供安全的工作环境及便利的条件,并保证施工现场运输车辆、施工机械及人员的安全。
负责提供现场所需的交通、供水、供电、照明等必要的条件;因混凝土运愉、搅拌、泵送、浇注等原因造成的施工现场及周边的扰民问题,由甲方负责解决,费用由甲方承担。
运送到工地的泥凝土由甲方及时签字验收并及时按合同及要货通知约定的浇注部位指挥浇注。
对运送到工地的混凝土按相应的规范进行施工操作,施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料,如不按相应的规范进行操作,或自行添加材料,出现任何质童问题,由甲方负责,乙方不承担责任。
如因甲方没有合理地安排混凝土的浇注时间及供货数量,以及未及时验收或未按规范操作,由此造成混凝土粘罐、报废的损失,以及由此给乙方造成的其他损失(包括但不仅限于:泥凝土款、运费、泵送费、人工费、修理费、台班费等费用)由甲方承担。
如甲方要求按图纸结算,甲方应向乙方提交一套全部工程图纸或图纸复印件或其他能够证明混凝土用量的资料;如在施工过程中因设计变更或图纸变更导致泥凝土用童变化,甲方应及时将变更后的上迷资料提交乙方。
甲方应当按约定时间结算、付款,保证乙方生产的正常进行。
如乙方供货不符合合同约定的质量标准,则甲方有权解除合同。
第八条乙方的权利和义务
及时按照甲方的供货计划供应符合约定的混凝土。
负责办理运送混凝土所需的运输证件。
乙方在运送泥凝土的过程中,要遵守北京市有关道路交通、环保卫生等方面的规定,承担因违反上述有关规定造成的一切责任和经济损失。
乙方人员进入甲方的施工现场后,应服从甲方合理的调配,并积极配合现场施工。
向甲方提供应由乙方出具的商品混凝土技术资料。
如甲方未按约定时间办理结算或付费,任何一期结算或付费拖延_个月以上,则乙方有权选择继续及行合同或解除合同。
如甲方施工的工程出现连续停工或停止要货_个月以上,乙方有权选择继续履行合同或解除合同。
第九条 结算
双方约定结算方式为:
自供货之日起,双方应当于每月月底对当月供货量进行一次结算。甲方的项目经理、材料员,或者甲方工地的其他管理人员在结算单上签字均为有效。
在按图纸结算的情况下,流凝土的结算数责应当在按照图纸结算童的基拙上再另行增加百分之_的系数,作为对损耗的补偿。甲方施工现场收货人员签字的供货单仍然作为确认供货时间、供货部位、级度等级、质全的依据;同时, 也作为认定供货数童的参考依据。
甲方不按时与乙方进行结算,或不在结算单上签字,拖延_个月以上的,则当月的供应量以甲方现场收货人员签字的供货单上记载的方量为结算依据。
混凝土方全如按图纸进行结算,则塔吊基础、室外路面等图纸范围以外使用混凝土的部分,以及合同约定的供货范围以外实际供应的混凝土部分,均按供货单结算。
本合同的结算时间及数额不受甲方与建设单位之间施工合同结算的时间及数额的约束。
第十条付欺方式、期限
乙方开始供货后,甲方应于每月5号前支付上月供货货款数额百分之___的货款(如未做结算,暂按供货单计算)
每月供货的剩余货款应在供货当月起___个月内付清。
第十一条违约责任
本合同生效后,双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同。
乙方未按约定履行合同义务,给甲方造成损失的应承担相应的违约责任。
甲方未按约定时间付款,应当按中国人民银行关于逾期付款的规定承担逾期付款的违约责任。
第十二条争议解决
发生争议时双方应协商解决,协商不成时,由本合同履行地(即甲方施工的工程所在地)法院管辖。
本争议解决条欲独立于主合同存在,主合同无效、解除或终止,本争议解决条款仍然有效。
第十三.联系方式
本合同签订后,在履行合同过程中以及因本合同有关事宜而需要联络时,以签订本合同时双方在签字盖章处确定的地址、邮编、电话、传真等进行通信、电话、传真方式联络。
如在本合同履行过程中任何一方的联系方式发生变更应立即将变更后的联系方式告知对方。
第十四条其他约定
第十五条附则
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
甲方:__镇村民委员会
乙方:
一、清运地点、频次
1、甲方委托乙方清运辖区内垃圾池内所有的生活垃圾。
2、清运频次:乙方必须做到垃圾清运点的生活垃圾常态不过半,并保障垃圾池周边清洁。
二、清运办法:
1.所有垃圾清运保证每周不少于1次,冬季每月不低于4次,夏季每月不低于6次。村指定专人对垃圾清运做好记录。村进行不定时检查,如有未及时清运而发生的“爆桶”现象或者由市、镇检查群众举报而导致村委会被通报的,甲方将作100—500元一次的扣罚款处理。
3.垃圾放置:承包人保证在规定时间内将垃圾清运至镇集中点,委托人指定垃圾放置地点,与之发生的垃圾放置相关纠纷由甲方负责。
4.安全责任:在承包合同期间,承包人所属作业人员在清运过程中注意自身人身安全,所发生的任何身体损伤、医疗或清运过程中对第三人所发生的责任概由承包人负责,委托人不承担任何责。
三、承包费用和结算方式:承包人在清运过程中的餐费、人工费、油费、车辆维修费用等均由自己负责,不得借故加价或要求任何附加费用;乙方收取甲方垃圾池内村内生活垃圾的清运费,按照村户籍人口人均20-24元/年标准收取,全村户籍总人口人,合计垃圾清运费元(含税费)。每6个月甲方支付乙方一次清运费用,乙方开具正规的税务票据。
四、承包人必须切实履行垃圾清运职责,因清理不及时或者清理达不到甲方要求(乙方接到甲方通知后不及时整改超过3次),甲方有权解除本合同。本合同期满后,垃圾量如无增减可顺延。
五、合同期限20xx年 月 日至 年 月 日
特此注明:今后因政策性要求垃圾分类事宜,甲、乙双方重新协定清运价格。
六、本协议未尽事宜,双方随时协商或另定协议。
本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,镇环卫部门备案一份。协议自双方签字后生效,望共同遵守执行。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
乙方:_________
经双方协商,乙方向甲方购买预拌混凝土,为保护双方合法权益,一致同意签订本协议,以资共同遵守。
一、交货时间为20________年3月1日至20________年3月1日。
二、预购总量7500m3,合同总价约280万元。
三、一般混凝土强度等级:
四、如遇不可抗力和市场原材料短缺等因素造成价格大幅波动,双方应另行协商价格。
五、每月25日为对账结算日,以当月混凝土随车发货单为准。双方结算账单,按月结算(次月25日前付清)。
六、违约责任:本协议经双方签字后生效,如有违约,按相关法律法规进行追究。
七、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人(签字):_________
法定负责人(签字):_________
甲 方: (以下简称甲方)
乙 方: (以下简称乙方)
为了合理利用土地资源,充分发挥退耕还林地的经济效益,在甲、乙双方*等自愿充分协商的基础上,并经村两委会研究同意,特订立如下土地承包协议,供甲、乙双方共同遵照执行。
一、甲方将位于____村__组____________荒地承包给乙方经营,其土地所有权归甲方,乙方只有经营管理权。若该土地纳入退耕还林后,承包受益权__年内退耕还林政策由乙方享受粮款补助,甲方不得随意将本合同进行买卖或转包他人。
二、承包时间:从______年____月____日起至______年____月____日止,共____年。
三、承包费交纳方式:乙方一次性向甲方交纳______元承包费,乙方一次性向甲方交纳土地承包费____元。甲方不得干涉乙方的其它经营收入。
木按现价给予乙方经济补偿。
六、本协议经双方签字后生效,如有一方无故违约需向对方支付________元的违约金,并承担相应的经济损失。
七、本协议不因双方当事人的变更而解除,本协议如有未尽事宜,须经双方协商并做出补充规定,合同到期若甲方再行发包,乙方有优先承包权。如甲方将该地转包他人,乙方有权对该沟树木做出决定,甲方不得干涉。
本协议一式三份,甲、乙双方及见证单位各执一份。
甲 方:
乙 方:
见证单位:
______年____月____日