ID:2640423
时间:2023-08-24 14:59:21
上传者:WJ王杰生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
甲方(发包方)____________________________________________________ 乙方(承包方)____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《爆破安全规程》(gb6722-2003)及有关法律规定,为了加强爆炸物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,经双方共同协商后,本着平等、自愿、互利的原则签订本合同,共同信守。
一、 工程概况
二、服务期限及费用
1、服务期限:自_____年_____月______日至_____年_____月______日。经甲、乙双方一致同意,可以延长服务期限。
2、爆破费用:经甲、乙双方协商,按照炸药使用量来计算甲方应付工程款,按每月使用量计算:(1)每月使用量小于100吨,单价为__________元/吨;(2)每月使用量大于等于100吨小于200吨,单价为________元/吨;(3)每月使用量大于等于200吨,单价为________元/吨(人民币,不含税价)。火工品费、钻孔费、炸药库管理费用由甲方承担,爆破员、安全员、爆破现场管理人员的工资由甲方承担。
3、付款方式:服务费按月计算支付。
三、甲方的职责义务
1、甲方向乙方提供露采及灭火或其他工程所具有的当地有关主管部门的正式审批文件及允许正式施工的所有行政许可。
2、为保证乙方正常有序施工,甲方不得以任何理由推荐主管部门,周边村民及内部职工的工程机械进入作业地施工。
3、甲方不得将本合同约定的工程分包或分割给第三方。甲方若违反此规定,自愿将分包工程总价的_______%赔偿给乙方。
4、若甲方不按时支付工程款,每超过规定时限一个月,要赔偿乙方当月工程款的______%,作为逾期违约金。逾期付款超过三个月的,乙方有权选择接触合同并要求甲方承担违约损失。
5、甲方应在乙方工作人员进驻矿区时,给乙方工作人员提供住宿、办公用房、费用由甲方负责。
6、甲方必须按照乙方提供的钻孔位置进行钻孔。如为按照乙方的要求进行钻孔影响了爆破效果,延误工程或造成其他经济损失,乙方概不负责。
7、甲方在钻孔打眼过程中,发生人员、设备坠落、落石伤人等事故,一切由甲方负责。
8、每次爆破前,甲方要按照乙方的设计说明书安排现场管理人员将其工作人员及作业设备疏散至安全区域。
9、甲方负责爆炸物品(炸药)的购买、运输、看护、发放、使用和退库等工作。
10、甲方保证火工品的供给,若因火工品的供应不足或不及时导致工期延误和煤矿停产,乙方不负任何经济责任。
四、乙方的职责义务
1、乙方提供本单位的资质证明复印件(盖单位章)并取得当地主管部门的审查批准。
2、乙方应编制爆破施工设计方案、制定爆破安全规程和相关安全管理制度
3、乙方安排有资质的爆破工程技术人员、安全员及爆破元进行安全管理和爆破作业。爆破时,出现的自然孤石,爆前炮孔有水等遗留问题,由甲方负责处理,乙方予以协助、费用另行协商。
4、乙方负责指导爆破现场的参数确定、炮孔布置、装药、填塞、网络链接、爆破及相关工作。
5、乙方负责盲炮排除和安全管理指挥。甲方应全力配合乙方的工作,确保安全。
6、乙方无故推迟爆破,造成甲方停工停产,每停产一天,甲方在乙方工程款中扣除________元,作为停工停产损失。停产超过50天的,甲方有权解除合同,因甲方原因停工停产由甲方承担一切费用。每停工一天,甲方须赔偿乙方停工费_______元,停产超过50天,乙方有权解除合同。如果政策变动或不可抗拒的因素造成停产损失的,乙方不承担任何责任。
7、上级执法职能部门检查,乙方负责爆炸现场管理及爆破技术,爆破现场
的违章作业、违规操作、无证上岗处罚均由乙方负责,其他方面事宜由甲方负责。
8、爆破实施过程中依据设计说明及操作规程进行施工发生的事故,经甲、乙双方协商,甲方愿意承担10万以上的所有费用,10万元以下由乙方承担。如不按设计说明及操作规程施工发生事故全部由甲方承担。
五、调节与仲裁
在合同执行过程中,如双方发生争执,应本着相互谅解、信任、平等、互利的原则充分协商,解决争议;若协商无效,任何一方均可向监管主管部门申请调节争议;若调节无效,任何一方可依法要求仲裁。
六、其他约定
1、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是,合情合理的原则协商解决,签订书面协议,作为本合同的补充协议,与本合同具有相同效力。
2自合同签订之日起,原甲方的现场爆破员、安全员归属乙方管理。工资由甲方承担。为了便于管理,甲方发放爆破员、安全员工资时需有乙方工程技术人员的签字方可发放。
3、乙方的工程技术人员有权对甲方爆破作业人员的违章、违规操作进行处罚。
七、合同有效
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
供货单位:__________________,以下简称乙方,
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
产品的名称、品种、规格:__________________。(应注明产品的牌号或商标)
产品的技术标准(包括质量要求),按下列第______项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
产品的数量:______________。
计量单位、计量方法:____________。
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、配套的产品、易损耗备品、配件和安装 工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________________。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收______________。
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
产品的交货单位:________________。
交货方法,按下列第______项执行:
(1)乙方送货;
(3)甲方自提自运。
运输方式:______________。
到货地点和接货单位(或接货人)________________。
(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条产品的交(提)货期限
(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算
产品的价格,按下列第______项执行:
(1)按甲乙双方的商定价格;
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;
(3)按照国家定价履行。
(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)
产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和 费用的结算,按照*人民银行结算办法的规定办理, 《购销合同范本简洁版》。
(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)
第七条验收方法________________。
(合同应明确规定:验收时间;验收手段;验收标准;由谁负责验收和试验;在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等)。
第八条对产品提出异议的时间和办法
甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。
甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量 号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条乙方的违约责任
乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的______%的违约金。
乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
乙方逾期交货的,应比照*人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。
(违约金视为违约的损失赔偿,但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)
甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照*人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。
甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照*人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。甲方逾期付款的,应按*人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它______________。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。
购货单位(甲方):________(公章)
供货单位(乙方):______(公章)
________年____月____日
——发电机租赁合同
发电机租赁合同
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
一、工程地点:________县
二、工程名称:
三、承包内容: 项目的造价工作。
四、承包方式:
五、核对完成日期:按甲方要求日完成。
六、承包价格: 本工程项目总价的。
七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方____%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余____%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。
八、甲方责任:
第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后____日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。
4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
九、乙方责任:
1、 乙方负责 项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。
2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。
3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。
十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。
十三、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
承包单位: 以下简称乙方
甲方委托乙方承办以下工程,为明确双方责任,分工协作,相互配合,确保本工程如期完成,特根据“合同法”及其它相关规定并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以至共同遵守。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程承包范围及方式:火灾报警系统、消防联动控制系统元器件。
第四条工程总额及付款方式:
1、工程总额为人民币(大写):850000元捌拾伍万元整
2、付款方法:合同签订后甲方预付总金额的 %,计 元。设备进场完毕,付总金额的 %,计 元。竣工后再付总金额的 %,计 元。调试验收后付 %,计 元。一周内付清,延迟付款时,按国家有关规定办理。预留维修保证金保留一年 %,计 元,到期后一周内付清。
3、甲方支付乙方工程须用货记凭证或开具乙方全称支票转帐,否则不予认可。
第五条工程量等变更:
1、甲方修改设计的,需与原设计单位共同签署修改通知单,并征得乙方同意,由此发生的费用,由甲方承担。
2、工程量变更,应经双方同意,竣工时按实结算,如遇材料调价,费率调整,工程总金额也相应调整。
第六条工程质量及保修:
1、乙方必须按国施工,质量符合施工技术验收规范标准,双方应及时做好隐蔽工程及试压的验收,签证工作。
2、乙方提供的设备,对其质量负责,应经上海市消防局认可。
3、凡工程不符合验收标准造成返工,以及竣工验收后一年内发生的质量问题,由乙方负责返工修复,并承担其费用。如属甲方使用不当或人为造成的,由甲方负责。
第七条工程期限,自20 年 月 日至20 年 月 日,在施工中因非乙方造成的原因延期,工期顺延。
第八条工程验收:工程竣工后,乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料,甲方接收期间,甲方有责任保护设备的完好。
第九条施工过程中,乙方应加强安全教育,执行安全施工规则,采取必要的安全措施,如发生事故,由责任方负责,乙方人员发生的工伤或急病,甲方提供方便,协助抢救之责,费用由乙方承担。
第十条违约责任:合同签订后,双方均需认真执行,如有一方违约,须向对方赔偿由此而发生的实际损失。
第十一条本合同未尽事宜,按有关法律规定办理,本合同所订条款如与国家颁布的新规定有抵触时,按新规定执行。
第十二条本合同于20 年 月 日填写,如15日内未签约时,应另行核算,填写。
第十三条本合同一式 份,其中正本二份,双方各执一份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份,正副本合同具有同等的法律效力。
本合同经双方签订后生效,竣工验收,经费结清后(除保修条款外)失效。
第十四条附则:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方(受托人):_________
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就工程项目,土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价:土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内,先支付元给乙方,其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时,受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、_____或申请支付令,委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日