ID:2643143
时间:2023-08-24 18:28:09
上传者:曹czj在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
承包人(以下简称乙方):
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:__________________
2、工程地点:__________________
3、施工范围:__________________
1、工程有效期限_________天(含法定节假日)
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
工程预算总价款为人民币__________________元(大写__________________元)。
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
1、甲方义务
(1)参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。
(3)工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关资料。
(4)提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。
(5)提供乙方工人现场住宿地点。
2、乙方义务
(1)严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。
承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
甲方按工程施工进度分期付款,分别如下:
(1)甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%,即人民币________元(大写____________元)作为合同定金。
(2)甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%;即人民币________元(大写________元)作为进度款。
(3)甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%,即人民币________元(大写________元)作为进度款。
(4)工程验收合格后2日内,乙方向甲方提交工程结算单,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款。
(5)以上付款的方式均以现金支付。
1、从竣工验收之日起计算,景观工程、水电工程等保修期为二年,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行维修。
2、从竣工验收之日起计算,绿化工程养护期为3个月,养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的(非人为造成的或非自然灾害造成的),乙方无条件更换。
3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏,或植物死亡的,乙方维护后收取成本费用。
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的`违约金,甲方在未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,双方签字盖章后生效,每份均具同等法律效力。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
乙方:
一、 工程概况
1、黄竹镇昌兴大道ko+480—ko+标段水泥砼路面工程,全长 米,路面宽 12 米。总面积 5861 平方米。
2、水泥混凝土路面标准c30,厚24厘米,使用水泥。
二、 工程造价
道路工程按每平方米 元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%,经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准:合格
五、 工期
六、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方:
1、 甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电、机械(搅拌机、装载机)、材料的采购、运输、供应。
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方:
1、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
甲 方: 乙 方:
年 月 日 年 月 日
法定代表人:_____________________
甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《_合同法》及有关规定,就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为:检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板,对于老化的地板应予以更换,以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天,具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起,乙方在上述规定的时间内,自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份,甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间,乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前,乙方必须恢复机房原状及退出机房,以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定,本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日,向乙方预付全部维修款的____%,余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定,对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元,此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任
(3)甲方如不按约定指定维修地点,或对此向乙方提供错误信息,乙方不承担迟延维修的责任,且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
(2)乙方在规定的时间内未完成维修,且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的,甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准,签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定,不损害其他任何第三方的合法权益,并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失,能继续履行的,在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的,经双方协商一致后,可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件,包括但不限于自然灾害,如:洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等,客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于:
(1)双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;
(2)双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用_有关法律,受_法律管辖。
2、本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
根据《^v^经济合同法》及有关规定,为明确甲方和乙方的权利和义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租车期限
甲方将_________牌汽车壹辆,车牌号码_________,从_________年_________月_________日_________时起租,至_________年_________月_________日_________时止还回,租赁期共_________年_________月_________日。如需要续租车辆,以实际还车日期为本合同终止日期。
第二条 租金、押金标准及交纳期限:
1、每天(月)租金_________元。共计人民币_________元(大写_________),支票(_________)现金(_________),乙方接收车辆时向出租方付清。
2、乙方接收车辆时向出租方预交车辆押金人民币_________元(大写_________),支票(_________)现金(_________)。
3、乙方租期在一个月以上的,每月按合同签订日期向甲方预付下月租金;如未按期交付,收取滞纳金200元;如长期拖欠,以每10日为计算单位,加倍收取滞纳金。乙方应按合同签订的还车时间及时交还租赁车辆。如提前还车,预付租金余款不予退还。
4、乙方所租车辆,每天(24小时)行驶不得超过200公里,超出部分由甲方按规定加收超驶费,超驶费的收取根据车型而定(后附明细及标准)。租赁时间超出合同所签定时间,4小时以内按半天计算,4小时以上按全天计算。
第三条 甲方的权利和义务
1、向乙方提供车况良好、各种证照及规费齐全的车辆。
2、负责办理乙方租赁车辆的车损险、车辆的第三者责任险、车辆盗抢险。
3、负责乙方所租赁车辆的二级维护和年检。
4、应协助乙方处理车辆在租赁期间发生的一切交通事故和其它事故。
5、车辆发生故障,甲方提供_________区_________路内免费救援。
6、租赁期间对车辆使用情况及客户信誉实施监督。
7、依照法律、法规规定享有其它出租方应有的权利。
第四条 乙方的权利和义务
1、在租赁期间,乙方应遵守国家及当地政府的有关法律、法规、法令,合法妥善安全使用车辆,因违法、违纪、违章所造成的一切法律责任,乙方自行承担责任,并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
2、在租赁期间,乙方应每天负责对车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压、灯光等作常规检查,发现问题请及时与甲方联系。如因乙方疏忽未作上述常规检查造成车辆严重损坏及发生交通事故的,由乙方承担相应责任。如确需更换零部件,应事先取得出租方的许可。
3、在租赁期间,乙方不得用租赁车辆从事营业性活动,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、改装,不得将车辆交与无证人员驾驶,不得将车辆交付与本合同不符的单位和个人使用,由此给甲方造成的损失以及法律责任,由乙方承担。
4、在租赁期间,乙方承担车辆租赁期的燃油费(须使用93#以上无铅汽油)、过桥费、过路费、小修费用(包括灯泡、轮胎、门锁、收音机以及因客户使用不当造成的损失等)和车辆被盗后保险公司赔付后的不足部分及其它费用。
5、乙方在租赁期间内发生交通事故,应立即报告交通管理部门并通知甲方报保险公司,乙方先期支付由于交通事故所发生的人员伤亡医疗和相关费用以及车辆的维修费用(乙方不得自行修理车辆),后将交通管理部门出具的裁决证明及种种有关的证明票据交于甲方,甲方据此向保险机关办理定损事宜,如果保险公司不能包赔所有损失,乙方必须承担之间差额。由于交通违章事故造成租赁车辆扣押及维修期间,乙方除租金外必须按照租赁车辆累计租赁总金额60%支付甲方停驶租金。因乙方使用车辆发生伤亡事故全部由乙方或担保人承担。乙方在租赁车辆期间若发生车辆被盗、报废或其它形式的损失,乙方应负担车辆损失之日起至甲方获得保险公司赔款时止的车辆租金的40%及保险免赔部分。
出租方:_________
承租方:_________
本合同签订地点:_________
乙方(生产方):______________
甲、乙双方依照《_合同法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方向甲方石材供料达成如下协议。
甲方委托乙方生产加工别墅主体外墙石材,乙方根据甲方提供的排版图、加工图纸及加工尺寸、规格清单进行加工。
本合同石材加工数量、规格以实际下料单为准。(详见附件)
本合同总金额共计人民币______________元整(小写:______________)。
以上合同价格为包干价,包括了石材成品运输到甲方指定工地的运费及其保险费、包装费、装卸费(乙方负责卸货到甲方指定地点)、税费等费用。该价格亦不会因汇率波动、人工及物价变动而作调整。
本合同所选用的石材为。
(1)产品生产加工图纸参照外观效果图,根据主体现场结构进行调整,最终以甲方签字确认为准。
(2)石材的规格、样式依照甲方确认的效果图,并符合设计图纸和实际施工要求为准则。
乙方加工的石材质量需符合《石材幕墙工程技术规范》及《石材加工质量标准》相关质量指标。
按甲乙双方协商,根据工程进度,按甲方加工计划要求分次完成交货,每次交货期限为经甲方验收合格并付清该批次货款后日内乙方发货至甲方指定地点。
乙方按每批次加工完成成品石材后,应及时通知甲方,由甲方指定专人到乙方工厂进行验收。
若有质量异议,甲方应在现场及时通知乙方,乙方查证确属乙方原因所致的,对不符合供货条件的产品进行退换或者返工。如甲方在现场未提出异议,则视为验收合格。
甲方收到乙方验收通知后三日内未派人到乙方现场进行验收,则视为验收合格,并应在五个工作日内支付该批次货物的货款。
本合同采取分批生产、交货、分批付款的方式:
本合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%,即______________人民币(小写:______________)作为预付款。
预付款在最后一批货款支付时抵扣。
甲方职责:
(1)甲方应为乙方提供排版图、加工图纸、加工尺寸、规格清单。
(2)甲方应指派专人负责制定石材加工计划,或根据现场实际情况调整计划。
(3)甲方应指派专人负责排版图、加工图、尺寸清单下料及石材成品验收工作。
乙方职责
(1)乙方应严格按照合同约定、甲方提供的排版图、加工图纸、加工尺寸、规格清单所确定的生产符合甲方要求的石材,因乙方原因导致产品不符合要求的,乙方负责返工、调换。
(2)如乙方发现加工图中尺寸不详或有误,应在加工前与甲方沟通确认。
如甲方未按合同约定付款,则乙方有权停止发货,并顺延下一批次货物的生产,由此产生的误工费由甲方承担。
因乙方自身原因导致交货延误,则每逾期一日,应向甲方赔偿应交该批次货物货款总额的5%的违约金。逾期超过15日,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。但因甲方原因导致交货延迟的,乙方不承担违约责任。
合同履行过程中,甲方如中途无故拒绝接收货物或退货,则甲方已付预付款不予退还,并赔偿乙方由此造成的损失。如乙方中途要求终止或解除合同,则应向甲方双倍返还预付款,并赔偿甲方由此造成的损失。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
本合同履行过程中如有争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成,双方同意向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方:
乙方:
日期:
乙方(承包方):
经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围
5、承包方式
1、工程总施工工期为______日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。
2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。
3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。
4、如遇不可抗力因素,经双方协商后,工期顺延。
1、甲方职责
(1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。
(2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。
(3)对工程进行安全监督、检查。
(4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。
(5)按时支付工程款,不得无故拖延。
2、乙方职责
(1)熟悉图纸与合同的所以内容。
(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。
(3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。
(4)工程完工时及时通知甲方验收。
1、乙方承包范围内工程造价约为______万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。
2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。
本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方承担违约责任,负责守约方因此受到的所有损失。
因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。
1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等效力。
2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
乙方:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:外墙干挂石材(包工包料及施工)。
4、工程钢材、石材等规格型号:
自 年 月 日至 年 月 日止。
按国家建设主管部门规定及甲方相关要求进行施工,遵守国家相关规定,做到文明施工,服从甲方领导。
按实际发生面积每平方米 元。
1、甲方付给乙方总工程款的 %。(约 元)
2、乙方将材料进入施工现场后,甲方须付给乙方总工程款的 %(约 元),施工完毕后,扣除3%的质保金,其余的工程款3日内付清。
3、3%的质保金在 年 月 日后3天内无质量问题一次性付清。
乙方在施工过程中按国家相关规定保证安全生产,加强现场安全管理,按要求施工,杜绝发生一切安全问题,如造成安全问题由乙方自负。
1、乙方必须按要求及现行施工规范标准施工,达到验收标准。未达到标准的及时采取补救措施或返工,否则造成损失乙方自负,乙方须按时完工。
2、甲方须按协议要求及时付款及配套辅助工作,如因甲方原因造成一切损失由甲方负责。
3、此协议签订后双方均应认真履行,否则按合同法有关规定视为违约。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
乙方:_________________
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《^v^民法典》暨《^v^建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
1、工程地点:_________________
2、工程名称:_________________
1、承包内容污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格
帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。