ID:2653309
时间:2023-08-25 19:46:54
上传者:曹czj随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方经友好洽谈协商:甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律法规,特制定本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况:
1、工程地址:;
2、施工内容:内墙涂料粉刷面积约:外墙涂料粉刷面积约:
3、使用颜色号:。
4、工程承包方式:;
5、工期:自日至月 日完工;共计: 天。以验收检查为准,两天顺延。
第二条:工程款项:
1、本工程内墙面积:平方米,单价:元/平方;外墙面积: 平方米,单价: 元/平方;门板面积: 平方米,单价: 元/平方;冲洗面积: 平方米,单价: 元/平方。(此单价不含税金)
第三条:付款方式:
本合同签定后,甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %;施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款,甲方承诺: 年 月 日前结算清工程的余款。
第四条:质量要求:
1、工程验收标准,根据甲方要求;
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认增加的费用,应另签订补充合同。
第五条:双方的责任:
甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,本合同自签定之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
(一) 工程范围及内容:
1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。
2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。
3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。
4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为xxxmm墙。墙身高度不低于xxxmm。每xxxmm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。
5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
(二) 工程质量:
1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。
2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
三、 工期:2013年1月18日-2013年2月28日。
注(春节之前完成总工程量的40%,)
四、 工程价款及支付:
1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)
2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。
(1)合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款;
(2)具体工程量按实际验收的方量为准。
(5)竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从2013年3月1日开始计算)。
(五)成品及半成品保护:
1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……
3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。
六、施工管理及协调:
1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。
2、 为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。
5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
七、工程质量保修与售后服务:
在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
八、违约责任:
1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。
九、本合同一式两份, 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。
补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
(一)签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。
(二)承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人,除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外,应当遵守企业资质等级管理的规定,不得越级承揽任务。
(三)签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。
第四条规定:“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。
(四)建设工程施工合同实行备案制度。
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)的规定,一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。
为了加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,根据《_建筑法》、《_行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规,_颁布了《建筑业企业资质管理规定》。根据该规定,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。
根据上述规定,承包人承包工程应当具备相应的资质。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《_建筑法》对此做了禁止性的规定。
(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。
乙方:
由于学校规划、建设需要,拟对学校围墙进行重新建筑。经校委会研究,上报县教育局、中心校同意,将围墙建筑的承建工作发包给乙方。经甲、乙双方协商,同意以下条款,并形成具有法律效力的下述合同,双方必须共同遵守。
根据新规划需要,依校园红线新建围墙。
1、在校园红线位置共建筑围墙 米(不含大门)。
2、围墙要求:地平线以上高2.5米,厚0.24米,砂浆砌墙,内墙面水泥粉刷。
3、墙体每隔2.5米砌一个三零放大柱。
根据初步预算,
1、前期由乙方全额垫付所有工程款,完工后经县教育局及相关部门审计决算后,确认实付工程款数(据实结算)。
2、工程完工后,经甲方验收合格后,方可支付工程款。如工程存在问题,能够整改的,要限期整改,不能进行整改的,要拆除重建,否则不支付任何工程款。
3、决算后的工程款由次进行支付: 年元,月日前支 付 元, 年 月 日前支付 元,预留 元作为质保金。
1、工期:合同签订之日起,止月完工,所造成的一切损失由乙方支付。
2、完工后乙方要将所有建筑垃圾清理干净。
3、施工期间,甲方有权对工程进行监督,对于出现的问题,乙方要立即进行整改。
4、施工期间乙方一定要确保安全,因乙方责任造成的安全事故应由乙方承担承担。
5、施工期间产生的水电等费用,由甲方承担。
6、未尽事宜本着互谅互让的原则协商解决。
7、此合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方 : 乙方:
负责人签字: 签字
年 月日
(一)招标文件的重要组成部分。
招标文件就是要约,合同就是通过招标投标形式来要约和承诺。
(二)明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。
建设工程施工合同一经生效之后,即具有法律效力,工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
1、施工合同是双方行为的准则;
2、施工合同制约发包人和承包人;
3、签订施工合同明确双方权利和义务的相互关系。
(三)是建设工程施工阶段实行监理的依据。监理工程师对工程实行监理离不开合同,离开了就没有了依据。
(四)是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。
1、施工合同依法保护工程发包方和承包方双方权益;
2、追究违反施工合同的法律依据;
3、调解、仲裁和审理施工合同纠纷的依据。
乙方(承租方):
一、甲方租赁给乙方用于广告发布的广告位位于: 。
二、租赁期限: 年 月 日起至 年 月 日止。合同满期后,若甲方继续对外租赁,乙方在同等条件下享有优先租赁权。
三、租金数额及缴纳方式:租金按年计算,每年租金为 元。合同签订时交清当年租金,以后乙方须在每年的 月 日前缴清下一年度的租金。
四、乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。
五、广告位的设计、制作、安装等均由乙方负责,乙方并承担一切施工和安装费用。
1、乙方设计制作的广告牌应符合市政管理等部门的要求,与市容市貌相协调,否则,由乙方负责改造,费用由乙方承担。
2、乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作广告牌,确保广告牌的质量与使用安全。
3、乙方应选择具有资质的设计、施工等单位进行广告牌的设计与施工安装,施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
4、甲方应配合乙方的现场施工并尊重乙方的施工设计、广告悬放等决定。
六、甲方的责任和义务:
1、甲方须保证租赁物或租赁场所满足合同目的,因甲方租赁物质量原因或租赁场所不符合合同要求造成乙方不能实现承租目的的,甲方应自出现损害事由之日起 日内负责修葺,并确保乙方能尽快重新使用。
2、维修造成乙方未能进行正常广告宣传的,甲方除须根据维修时间按每日承租费用返还乙方已支付的广告费外,维修超过 日仍不能交付乙方正常使用的,还须向乙方承担合同总金额的5%作为违约金。
七、乙方责任与义务:
1、乙方负责合同期内广告牌的日常维护管理,确保牢固安全,若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身或财产损失,均由乙方承担全部责任。如有损坏和安全隐患的地方,由乙方及时负责修复,费用由乙方承担。
2、乙方负责合同期内因安装广告牌造成的甲方楼体顶层的房屋渗漏维修,因广告牌引发的一切责任和经济损失均由乙方自行负责。
八、广告内容:由乙方负责审查、制作、安装、发布,但在发布前应甲方审查同意,广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚,均有乙方自负。
九、政府行为及城市改建:
1、如遇甲方改建、扩建或政府规划,甲方有权解除本合同,乙方应自行拆除广告牌,甲方不承担乙方的任何经济损失。
2、预交的租赁费,甲方按剩余的天数退还乙方。双方约定的合同条款,双方应共同遵守,任何一方出现违约,按年租赁金总额的5%赔偿违约金。
十、本合同期满或依法解除后:
1、乙方应在三日内自行拆除全部广告牌及设施,恢复原状。乙方若不愿拆除,亦可按双方协商认可的合同终止时实际使用价值(可委托有资质的评估单位评估价值)折价转让给甲方。
2、本合同履行过程中,如发生争议,双方应及时协商解决,如协商不成,可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式三份,甲方持二份、乙方持一份,具同等效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围和内容:
1.本工程合同总工期为 天(日历天,从开工之日算起)。
2.本工程开工日期20xx年 月 日,竣工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)
1.本工程造价为人民币351元/米。
2.承包方式:包工包料。
1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。
2.支付:
施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。
承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。
十一、现场管理
承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。
十二、违约责任
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金 元。
十三、本协议一式两份。各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
乙方:
甲、乙双方按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规,本着自愿、平等、公平的原则,根据工程具体实际情况,为明确在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
第一,工程名称:
第二,工程合同范围
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米,高 米。每平方米合同单价 元,总价 元。
2、工程合同完工后,达到墙体坚固,墙面平整,外观整齐美观的效果。
第三,材料供应:本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第四,工程合同总价:
第五,工程期限:本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六,工程质量及验收:乙方必须严格按甲方要求进行施工,并按受甲方的监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七,在施工过程中,出现任何工伤事故均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
第八,付款及结算方式:
(二)工程完工并验收,乙方按全额处理开具工程发票后,甲方支付工程总价的55%,剩余5%作为质量保证金,质保期一年。
(三)质保期满后,无任何质量问题发生,7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九,(一)本合同一经签订后,双方严格遵守,如一方擅自中止合同,或不按合同约定执行,必须向对方支付违约金,为合同款的5%,并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工,甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式:如发生争议,双方友好协商解决,协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工,保持场地清洁。
(五)未尽事宜,双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:
住所:
承包人?(全称):
法定代表人:
住所:
依照《__________》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。
一、工程概况
1、项目名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式
承包方式:
三、工程工期
合同工期总日历天数:
四、工程造价
本合同采用单价包干价方式:
1、平基土方挖、填、运____元/m3,(小区范围内)
2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内,包爆破材料)
3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料,含勾缝)
4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。
五、材料提供
1、甲方供应材料:甲方不供应材料。
2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提_____品合格证及相关质量证明文件。
六、双方权利义务
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督;
、对工程中各个工序的验收工作;
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
、确定水准点与坐标控制点;
2、乙方工作
、服从甲方的管理;
、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、质量标准
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
八、工程款结算方式
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
九、工程的验收
由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。
十、维修责任
本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。
十一、违约责任
1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
十二、争议的解决
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
xx编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
xx编码:
______年___月___日
总承包方:___________________,以下简称乙方
分包方:_____________________,以下简称丙方
1.(一期工程)施工图
2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号
3.施工图审查报告
4.(二期工程)消防系统图
5.投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。
1.总包管理费3%
2.市场价格风险调整的不可预见费用
3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
1.工期要求:
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
1.质量要求:合格并符合消防和设计要求
2.评定标准:按国家和xx市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
必须符合国家和xx市有关规定要求。
1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。
2.项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
1.房屋结顶天,甲方支付给丙方_________ 万元;
3.房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;
5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6.接受工程价款的
保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3.安全文明:符合国家和xx市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。
5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。
1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5.本协议履行地为本工程所在地。
6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________________
代表:__________________
乙方:__________________
代表:__________________
丙方:__________________
代表:__________________
_______年______月_____日
乙方(承包人):
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程地点:
2、工程内容:建围墙约1100米长,基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米,围墙高2.3米,其中:砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
二、质量标准
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
三、工程总价
1、本工程包工包料元米(含开税票),具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为 万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
四、付款方式
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(本工程保修期为________年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
五、甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量
六、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
七、质保维修
1、从工程竣工之日起________年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
八、其他
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。
十、其他本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方: