2023年配电箱订做销售合同 订制防爆配电箱合同共(精选7篇)

2023年配电箱订做销售合同 订制防爆配电箱合同共(精选7篇)

ID:3211724

时间:2023-09-21 17:37:50

上传者:MJ笔神 2023年配电箱订做销售合同 订制防爆配电箱合同共(精选7篇)

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

配电箱订做销售合同篇一

需方(乙方):________签约时间:________

二、付款方式:________付款条件:首先付定金30%即人民币________元,剩余货款50%即人民币13000。00元在设备到达当地货运站,验货、安装、调试带教完毕后,付清20%全部余款即人民币5200。00元。

三、交货方式及运费

甲方负责发货至乙方公司所在市,运费由甲方承担,厂内卸车费用乙方承担。

四、产品验收:

由乙方按照约定的标准验收。如有异议,乙方在接到货物后的30日内提出书面通知,未书面提出的,作为合格产品。

五、违约责任、合同纠纷解决:由双方协商解决,按照合同的规定执行。

六、其他约定事项:

1、本合同自签章之日起生效,一式两份,具有同等法律效力。

2、除非合同约定,甲乙双方均不得变更或解除合同。

3、标的物所有权自全额货款付清时转移,需方未履行支付价款义务,标的物所有权归属供方。

4、合同未尽事宜经双方协商后作补充规定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

配电箱订做销售合同篇二

订做方:______________________(甲方)

承揽方:______________________(乙方)

甲方委托乙方加工服装工装,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条、定做加工成品

______________________

1.用乙方面辅料完成工作的,乙方必须依照合同规定选用面辅料,并接受甲方检验。

乙方隐瞒面辅料的缺陷或者使用不符合合同规定的面辅料而影响定做物的质量时,乙方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

2.用甲方面辅料完成工作的,合同应当明确规定面辅料的消耗定额。甲方应按合同规定的数量、质量、规格提供面辅料。乙方对甲方提供的面辅料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的面辅料不得擅自更换,不得偷换面料,未经甲方允许不得转借、转送第三方使用。

第三条、技术资料、图纸提供办法及保密要求

a:甲方提供服装款式样衣,乙方须遵守以下条款

1.甲方提供服装款式、样衣或图样等技术资料;乙方应该妥善保管,不得转借,转让第三方使用。

3.未经甲方许可,乙方不得留存服装样品或者相关的技术资料。

b:甲方选中的乙方款式、样衣,乙方须遵守以下条款

1.未经甲方允许,乙方不得随意将甲方的商业信息(包括但不限于每款的数量、尺码、颜色、加工费用等)透漏给第三方。

2.未经甲方允许,乙方不得将甲方定制的款式转卖给第三方。

如乙方违反第四条中的任何条款,甲方有权拒付加工费用或者解除合作关系。

第四条、价款或酬金

1.价款或酬金按照双方的协商进行支付。

2.当月的价款或酬金于次月的________号统一结算。

第五条、验收标准和方法

1.按照乙方提供的工艺单或样品作为验收标准。

2.验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,由乙方负责修复或退换。

3.当事人双方对乙方的定做物质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第六条、交(提)货的时间和地点

1.交(提)货期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)货,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

2.交(提)货日期的计算:乙方自备运输工具送交定做物的,甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准;自提定做物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定做物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

第七条、包装及费用由乙方自行承担

第八条、运输办法及费用按甲乙双方的约定执行

第九条、其他

根据国家有关规定,经当事人双方约定,甲方可向乙方给付定金。乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还定金并赔偿甲方的损失。甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

第十条乙方的违约责任

1、未按合同规定的质量交付定做物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。

2、交付定做物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。

3、未按合同规定包装定做物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损,遗失的,由乙方赔偿损失。

4、逾期交付定做物,应当向定做方偿付违约金________万元;以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之_______偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定做物,甲方有权拒收。

第十一条、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

配电箱订做销售合同篇三

承租方(乙方):_________

一、标地:_________乙方自愿租赁甲方座落于____________________________门面房,建筑面积_________*方米,以用于______________________。

二、租赁期限:_________房屋租赁期限为______年,自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。

三、租金:_________房屋租金每年为_______________人民币,第一年租金在签订合同的当日内一次性付清,于______年_____月_____日一次屏蔽清第二年的租金,以现金方式支付。

四、房屋租赁期间所形成的债务概由乙方承担,与甲方无关。

五、租赁房屋的水电等齐全,租赁期间,乙方不得改变房屋内部结构。

六、在履约期间,乙方务必管理好房屋及设施,如有损失照价赔偿。

七、租赁房屋所发生的水、电、卫生等一切费用,均由乙方支付。

八、如遇*征购房屋,此合同自动终止,乙方支付甲方的剩余租金如数退还,甲方不予其它赔偿。

4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签字:_________ 乙方签字:_________

住址:_________ 住址:_________

电话:_________ 电话:_________

配电箱订做销售合同篇四

1 词语涵义

除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:

1.1 有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。

(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。

(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.2 有关合同组成文件的词语

(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。

(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。

配电箱订做销售合同篇五

买方: (以下简称“甲方”)

卖方: (以下简称“乙方”)

甲乙双方经协商,就 临平花苑二期地下室配电箱 购销事宜,双方协商一致签订本合同,合同如下:

一、总则

(一)购销商品名称:临平二期1-9号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购

(二)生产厂: 乙方

(三)工程名称: 临平花苑二期 (四)交货地点:杭州余杭临平

二、商品价格及总价

合同暂定总价为人民币(大写) 壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元 整

三、产品名称与金额

(1)设备明细详见附件——设备明细表;

(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。

(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格,如未合格,相应费用与损失全部由乙方承担。

四、质量标准

(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范,并确保质量合格。

(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。

(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的,应符合国家相关环保要求。

(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验,严禁使用国家明令淘汰的材料。

(五)质保期为两年,自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。

五、供货方式

(一)供货数量及期限:根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。

(二)供货地点:甲方工地现场。

六、验收标准、方法

(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告,并对商品质量负责。

(二)乙方应在商品到货前 两 天通知甲方以便准备验收接货。

(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。

(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。

七、付款方式

(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金: 万元,(大写:人民币伍万元整),其中:质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。

(二)合同签订后,甲方向乙方支付预付款5万元。

(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后,经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据,甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款,同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。

(四)全部产品发货到甲方工地现场后,经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后,甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。

(六)余结算总价的_5_%作为质保金,质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后,若无质量问题支付给乙方5%(无息)。

八、设计变更

(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时,应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时,必须由甲乙双方另行协商达成协议后,乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。

(二)乙方应在收到甲方变更通知单后 5 日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起 10 日内提出审核意见,则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量,增加产品的价格不发生变化。

(三)乙方按照设计变更完成供货后,双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。

九、供货期限

(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准,甲方应提前 30 天向乙方发出书面订货单或发货通知单,乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。

(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力,双方必须严格遵守。

十、双方责任

(一)如甲方不能按本合同规定付款,每延迟一天,甲方应向乙方偿付逾期付款额 1 ‰的违约金。

(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时,乙方必须无条件退货或补交,并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品,乙方须支付5000-10000元/次的罚款。

(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货,每延迟交货一天,乙方应向甲方偿付该批次货物合同价 1 ‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交,并承担由此发生的一切费用和损失。

(四)甲方及乙方应严格履行合同,如违约(不可抗力因素造成的除外),由此造成的一切责任及损失由违约方承担,违约方承担违约责任后,应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。

十一、知识产权保护

乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权,并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失,否则,乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。

十二、纠纷解决方法

双方在履行合同过程中,如发生争议,应通过友好协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾,以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同,甲乙双方均不承担违约责任,但需及时通知对方,并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。

十四、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效

本合同一式陆份,双方各执叁份,效力相同,本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

配电箱订做销售合同篇六

需方: (以下简称甲方)

供方: (以下简称乙方)

甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,根据中华人民共和国合同法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。

一、合同内容

1.货物的品名、规格型号、数量及单价

二、供货期及运输

1.交货地点:由乙方负责上述货物卸至甲方指定地点,运输和装卸费用已包括在本合同价款内(上海市区内)。到货地点如下:

2.交货期限:交货时间为自合同生效之日起60天内,日期

三、付款方式

1.合同签订后二天内,甲方应支付给乙方相当于合同总价40%的材料预付款,合计人民币 元。甲方应将上述材料预付款汇至乙方指定的银行账户(相关手续费用由甲方负担);本合同在乙方收到材料预订款后正式生效。

2.根据甲方要求,乙方在将合同约定之材料送往甲方指定地点的5日前,书面通知甲方具体送货时间(甲方应派专人接受货物和验货),甲方应在接到乙方通知之3日内向乙方支付合同总价40%货款,共计人民币 元;乙方在收到甲方合同总价的80%款项后将货物送往甲方合同约定的场所,交货同时提交产品合格证明及质量保证书。甲方应对货物当场进行数量清点和质量验收,在乙方的送货单上确认签字盖章。甲方在收到货物之7日内应向乙方支付合同总价20%余款。

四、质量与质量保证期

1.质量保证期为货到验收之日起一年;保质期内发生的质量问题,由乙方免费更换。

2.乙方应在交货的同时,提供产品保护及维护建议书。

3.本合同所提供的 材料的品质保证遵循 的承诺,合同所规定的产品质保期,是指产品在 规定的施工方法和使用环境下的使用期限。

4.质量标准

(1) 根据设计及甲方要求,提供 公司标准包装及标准规格的产品。

(2) 产品的技术标准:

4.乙方应在提供产品的同时,提交制造商产品合格证及质量保证书。

五、验收

1.货物抵达甲方指定之交货地点后,甲方根据合同、产品技术标准及货物包装内附的货物清单,对货物的外观、数量进行验收,清点无误后,在外观及数量送货单上签字;乙方提交的货物送货单,须注明品名、型号、数量、合同编号;发现乙方提供的产品的技术规格、质量与合同规定不符时,甲方有权拒收。乙方应按合同约定的标准予以更换。

2.验收时发现缺件或错件,乙方应免费更换。

3.货物送达时,乙方须同时提交材料使用施工说明手册。

4.甲方对合同货物的验收,并不减轻乙方提供合格产品的责任。

六、违约责任

1.甲方未按本合同约定的期限支付相应货款时,乙方将不予交货,且每逾期一天,甲方应向乙方支付相当于合同金额0.5%/天的违约金。(最高违约赔偿金额为合同金额)

2.乙方应按合同规定日期交货,如逾期交货,每延误一天,须向甲方支付相当于合同金额0.5%/天的违约金。(最高违约赔偿金额为合同金额)

3.因不可抗力或非乙方原因造成交货延期时,乙方须在前述事件发生后24小时内,向甲方书面提交不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门出具的有效证明后,甲方应允许乙方延期履行或部分履行或不能全部履行本合同。

4. 合同生效后甲乙双方不得无故中止,变更,取消合同。

甲方如在合同约定交货最后期限日起90日,还不允许乙方送货或自行提货,以上情况视为违约。甲方需向乙方支付货物仓储保管费和逾期付款之违约金。(最高违约赔偿金额为合同金额)

七、包装标准包装。

八、争议解决

有关本合同或履行本合同所发生的一切争执,双方应友好协商解决,协商不成时,可提请上海市仲裁委员会仲裁解决,该裁决为终局裁决,对双方同等有效。

九、合同依据法律

本合同依据中华人民共和国法律。

十、本合同未尽事宜,经协商,双方可另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同附件(包括报价单、价目表、报价补充说明书),与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同自双方签字盖章,且乙方收到预付款后生效,合同全面履行完毕后失效。

十三、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。

配电箱订做销售合同篇七

乙方:_________________________

甲乙双方于______年_____月_____日,就乙方承接甲方_________区域销售总代理事宜,在互利互惠,优势互补的基础上,经友好协商,达成共识,签订本区域销售代理合同书。具体条款如下:

经双方确认:甲方的______(此类产品皆适用)具有广阔的市场潜力和发展前景,甲方授予乙方_________区域的销售代理权,由乙方全权负责该地区的销售和售后服务。

权利与义务

1.甲方

(1)甲方向乙方提供产品包装完好无损,并经乙方认可的样品品质的产品。

(2)甲方发货到_________市,此范围外的运输费由乙方承担。

(3)甲方按乙方订货量的比例免费提供公司统一的宣传资料。

(4)甲方推出新产品、调整市场价格必须提前通知乙方。

2.乙方

(1)乙方需在销售区域内尽力拓展客户,并严格执行甲方的产品政策和价格政策。

(2)乙方尽力维护甲方在当地的公司形象及产品的品牌形象。

(3)乙方应至少每一个月向甲方提供同行及同类产品的情况(包括一些广告资料、价格、销售情况和样品等),同时应向甲方汇报当地的市场情况和用户意见的详细报告。

代理保证

1.为维护市场秩序,保护甲、乙双方的共同利益,甲方对乙方的代理权收取保证金人民币_________元整,乙方严禁跨区域窜货,对有跨区域窜货行为的乙方,甲方将取消其代理资格,本合同将自动终止,同时不予退还市场保证金。

2.甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况,甲方须退还乙方保证金,乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

3.乙方在代理期间若自动放弃代理权,或无法完成本合同所列相关要求,甲方均有权终止本代理合同,在该地区另寻代理商,退还乙方保证金。

4.乙方在代理经营甲方产品的同时,必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。

5.乙方在合同期满后,如无需续约,在无违反本合同条款情况下,可终止合同,但乙方不得在一年内代理或经营与甲方有同类或对甲方有冲击的产品。

退换货

1.为服务广大消费者,乙方在代理区域内经营,若消费者不满意或证实属产品质量问题,甲方需无条件提供退换货。

销售定额

1.____供货价为_________元/公斤,乙方的首批订货量最低为_________公斤,甲方给予乙方______个月的试销期,试销期内至少应达到_________元的销售额。

2.试销期满,乙方完成甲方要求的最低销售额,本合同正式生效,否则终止。

签定本合同后如果______天内没有开始执行购货和销售,则本合同自动作废,如果连续______个月内未继续购货者,可考虑取消其代理资格。

本合同另有不尽事项由甲、乙双方共同协商解决。

本合同一式两份,具有同等法律效应,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

关闭