建设工程招投标与合同管理 监理工程师建设工程合同管理习题及答案(模板10篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

建设工程招投标与合同管理篇一

1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

建设工程招投标与合同管理篇二

建设工程招投标与合同管理篇三

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的`当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果

建设工程招投标与合同管理篇四

建设工程招投标与合同管理篇五

建设工程招投标与合同管理篇六

建设工程招投标与合同管理篇七

1.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(b)天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

a.7 b.10

c.14 d.15

2.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当(a)。

a.按订购数量及时支付货款

b.按实际交货数量及时支付货款

c.待供货方补齐缺少的数量后再支付

d.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

3.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定(b)。

a.该部分工程的价值

b.减少的工程价值乘以规定费率

c.合同价的减少的一半

d.节省的承包单位的直接费的一半

合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工，承包商可能得到补偿。

a.合同中有规定

b.由于不利的现场气候条件影响

c.工程施工安全

d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。

a.工程接收证书签发

b.颁发履约证书

c.“结清单”生效

d.提交竣工报表

6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)

a.承包商每天应向工程师提交进度报告

b.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度

c.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任

d.工程师有权批准合同工期顺延

7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。

a.4月15日 b.5月1日

c.5月15日 d.5月18日

8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。

a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现

b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现

c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰

d.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致

9.依据fidic《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(c)。

a.在首次支付工程进度款时起扣

b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣

c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣

d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣

10.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(c)。

a.工程师已拒绝索赔要求

b.承包人需提交现场记录和补充证据资料

c.承包人的索赔要求已成立

d.需等待发包人批准

建设工程招投标与合同管理篇八

甲方(项目承包、建设单位)：

乙方(受委托项目管理单位)：

根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第一条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。

第一条组成本合同的文件

第二条工程概况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

项目合同金额：

第三条项目管理服务方式

本工程由甲方委托乙方并在甲方领导之下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。

乙方派出由专业技术人员、管理人员等与甲方人员组成的项目管理班子对工程前期、施工阶段、竣工验收，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、施工规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和咨询服务。

第四条项目管理的依据

第五条乙方管理内容和职责

1、工程前期。

2、项目施工策划。

3、项目建设前期工作及人员架构组织。

4、施工项目组织、协调管理。

5、合同管理、过程资料管理(协助甲方完成过程中的合同签订，

甲方具有合同签订的控制权)。

6、工程进度管理。

7、工程质量管理。

8、竣工验收及交付使用(如甲方要求自己后期自行负责，可将词条更换为：乙方为甲方培养自有团队)。

9、乙方按期向甲方递交财务报表，并接受甲方的监督和审查。

第六条甲方职责

1.资金落实

负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求，按期核定、确保工程款、材料设备采购款和市政配套费及本工程中发生的各类行政主管部门所收的各项费用等及时到位，并支付给本工程各施工、供货承包单位和其它合同单位。

2.确定功能定位和设计方案确定施工分包单位确定主要设备材料了解、掌握工程进度情况工程验收为乙方提供必要的工作条件，包括资金条件、公司资质条件、人员组织条件、现场办公条件和与项目管理相关的技术资料等。

3.按本合同规定按期支付项目管理费。

第七条服务班子的组成乙方人员由詹稳先生(简历附后)为带头管理人员，并配备具有一定实践经验的人员组成工作班子，名单在项目组织架构中明确，进行本工程的项目管理，根据工程进度逐步到位随时进行补充调整，乙方人员如不称职，甲方有权提出更换。甲乙双方协商由于甲方原因或项目需求时对人员进行调整补充产生的相关费用应甲方承担。

第八条服务期限

自项目立项合同签订至工程竣工验收日。如未按时完工，服务时间时间自至。

第九条服务的费用与支付

1、本工程项目管理暂按元工程项目总金额为计费基数，项目管理费率为，项目管理酬金为万元(大写：万元)。

2、乙方暂履行本合同期间，凡属乙方管理团队内之内所产生的劳务费、工资、奖金由乙方自行负担。非团队内成员产生费用与乙方无关。

4、支付给政府管理部门及与工程有关的费用，如设计、施工招标管理费，施工招标代理费、监理费、设计费、设计方案补偿费，设计、施工招标过程中的会务费，工程竣工资料编制费，增补晒图费，市政配套费与之相关的办证费、质监费、工程和相关人员的保险费，由乙方代甲方办理的设备材料采购时所发生的报关、税金、保险、仓储、商检、国内运输等费用以及应甲方要求，乙方参加供设备材料的调研和谈判活动所发生的差旅费由甲方承担。

5、乙方必须遵守职业道德，在承担本工程项目管理工作范围之内不应获取超出本合同范围外的与本项目相关利益的收入。尤其不得借项目管理的工作，牟取不利于甲方利益的收入。

6、本工程项目项目管理费以人民币结算，按项目进展分期支付，各期支付数额规定如下：本合同签订后一周内，甲方向乙方支付工程项目管理费的%，此后每季度末支付合同额的%，余额在结清。

7、由于甲方原因增加乙方工作量。如由于甲方原因引起工程的重大变更，建设规模或建设标准的调整而导致乙方工作量的大幅度增减，根据实际工作量的增加，双方友好协商解决。

8、如项目管理组的业绩确实优秀，乙方自始至终全心全意遵守从业道德，做好本职工作的同时，为甲方提供“合理化建议”带来附加利益，甲乙双方应友好讨论给予乙方额外绩效奖励以激发乙方管理人员的能动性。

8.1合理化建议：是指乙方在项目管理过程中，运用本公司的产品资源、技术资源或专利等对甲方认可的第三方提供的技术成果进行优化，经论证是可行的，且不影响工程使用，不降低工程标准，经甲方审核采用的意见、建议、技术成果等。

8.2“合理化建议”采纳后，经实践证明达到了优化的目的，且经对原方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算，与新方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算比较，而为甲方节省的费用，并经甲方审核认可。

8.3操作实施办法：合理化建议实施后，由提出合理化建议的乙方向甲方报告，将合理化建议的内容、产生、形成过程的文件以及产生效益的计算书作为附件一同报甲方，经甲方审核认可后，其中节省费用的15%以项目管理费的支付方式支付给乙方。

第十条违约责任

1、甲方不按合同履行自己的各项义务，应承担违约责任，如逾期未支付工程项目项目管理费按每逾期一天支付应付项目项目管理费的万分之五违约金。(上级拨款逾期日期不计在内，即：上级拨款应不影响甲方向乙方履行的义务)

2、乙方不按合同履行自己的各项义务，乙方承担违约责任。对本协议第二条条款，应对所造成的实际损失承担责任。如造成工期延误，乙方应无偿延期项目服务日期。

3、除非甲乙双方协商将合同中止，或因甲乙方如出现一方违约使合同无法履行，合同亦可终止。违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十一条不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，及时会同甲方和施工等单位研究抢险，修复方案，测算损失、清理、修复的费用。灾害继续发生、乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况，直到灾害结束。甲方应对受害处理提供必要的条件。

因灾害发生的费用由甲、乙双方及施工方分别承担：

第十二条其他

1.合同生效

本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同终止

本合同自施工总承包合同约定的工程完工或期满，且乙方已经完成项目管理内容，双方工程款项结清之日起终止。

3.未尽事宜

本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议和附件，经甲乙双方签字盖章后，均与本合同具有同等法律效力。

4.本合同正本肆份，副本肆份，甲乙双方各执正本贰份，副本贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程招投标与合同管理篇九

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方

c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付

3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行

c.另一方可以请求公安机关强制执行

d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

c.每次阶段支付时均不许扣减定金

d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工

c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

a.提出变更方承担b.对方承担

c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

a.通知业主后即可调换b.无需通知业主即可调换

c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格

c.初步概算价格d.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效

c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

a.建设项目依据国家计划被取消b.战争

c.**d.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

a.不承担责任b.承担连带责任

c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金

合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

a.时间b.标的c.价款d.地点

合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更

c.企业法人名称变更d.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产

c.合同标的物d.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥

c.有权拒绝按原单价供应水泥

d.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

a.购销合同关系b.经济委托关

c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理

合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日

c.颁发解除缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

a.经济管辖b.合同c.经济合伙d.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位

d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定

c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

a.监理工程师提供的水准点高程有误

b.承包商使用的测量仪器有误差

c.承包商放线有误而监理工程师未查出

d.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款

49.合同必须由（）签署。

a.法人b.企业组织内部的办事人员

c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书

c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日

c.权利人知道权利受到侵害之日 d.诉讼时效中断事由消除之日

e.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所

d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

a.购销合同b.加工承揽合同c.仓储保管合同d.借款合同e.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质

d.证据的效力e.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同

c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏

d.施工现场甲方人员的伤亡

e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法

d.合同登记备案e.合同经过公证

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

a.在监理合同有效期内承担责任

b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

a.全部工程b.单位工程c.特殊工程d.分部分项工程e.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

a.技术建议书b.承接监理任务意向书c.投标说明书d.财务建议书e.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单

d.投标须知e.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

a.施工场地的土地征用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通

d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

a.合同条件b.协议条款c.承包工程投标书d.施工监理日志e.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

a.施工招投标工作的监督管理b.施工工期管理c.施工费用管理

d.施工质量管理e.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

a.提前竣工的时间b.为提前竣工而调整的施工进度计划c.乙方采取的赶工措施

d.赶工措施的经济支出和承担e.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

a.制造材料b.制造进度c.生产计划d.制造成本e.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

a.合同标的条款b.合同的违约金条款c.标的数量和质量条款

d.当事人双方要求写明的条款e.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

规定，（）的关系不是合同法律关系。

49.d 50.c

建设工程招投标与合同管理篇十