ID：7510929
时间：2023-12-21 21:52:10
上传者：纸韵加工是一种常见的生产方式，通过对原材料进行处理和改造，使之具有更高的附加值。以下是小编为大家整理的加工流程和操作规范，希望能给大家提供一些参考。
定作人：_________ (以下简称甲方)
签约人：_________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_________万元。
1、_________
2、_________
3、_________
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
1、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
2、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
1、交货时间：乙方必须保证在年_________月_________日前全部交货。
2、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
3、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
1、乙方对制作的报刊亭进行安装;
3、乙方承诺为甲方制作的'报刊亭因质量出现问题，年内免费进行保修，超过年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费。
4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
1、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
2、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
4、剩余的合同标的额5%(_________元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_________‰的违约金。
3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_________‰的违约金。
当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。
2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)：_________
签约地点：_________
签约日期：_________年__月__日
乙方(盖章)：_________
签约地点：_________
签约日期：_________年__月__日
订立合同双方：
定作人：_________（以下简称甲方）。
定作人法定代表（负责）人：_________签约人：_________。
定作人机构地址：_________传真电话：_________。
承揽人：_________（以下简称乙方）。
承揽人法定代表（负责）人：_________签约人：_________。
承揽人营业执照：_________生产报刊亭许可证明：_________。
根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的。
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_________万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元）。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求。
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法。
1、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
2、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求。
1、交货时间：乙方必须保证在年_________月_________日前全部交货。
2、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
3、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务。
1、乙方对制作的报刊亭进行安装；
3、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，年内免费进行保修，超过年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费。
4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用。
1、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。
2、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
4、剩余的合同标的额5%（_________元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_________‰的'违约金。
第九条乙方违约责任。
3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_________‰的违约金。
第十条纠纷的处理。
当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。
2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则。
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
签约人（签字）：_________签约人（签字）：_________。
签约地点：_________签约日期：_________年__月__日
地址：
承揽方：（以下简称乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安装不锈钢信报箱，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料，材质要求必须符合甲乙双方另行签订的《信报箱材质及要求》（附件一）中的材质要求。
标准《》的相关要求。
6 、乙方设计制作、安装的不锈钢信报箱，必须保证在安装之日起五年之内不生锈。
1、加工期限：乙方应在自本合同签字盖章之日起 个工作日将所有信报箱按照本合同的要求加工制作完毕，并于甲方向乙方支付定金之日起 个工作日内送货到门，即乙方应于年 月日前在甲方指定的交付地点将全部信报箱交付给甲方。
2、送货方式及运输：乙方负责将加工制作的全部信报箱按时送货到门，交货方式为现场交货，运输方式及运输费用自行处理和支付。
3、交货地点：交货地点为 ，经甲方验收双方签署产品交接清单后方为交付。即本合同的履行地为 。
4、安装与验收： 甲方应派员在交货地点收货、清货、验货，验收通过的，乙方应按照甲方的要求进行免费安装，并自行解决安装用电。甲方负有协助乙方的义务，并向乙方提供各楼房准确的门牌编号。
1、结算方式及付款期限：
结算方式为电汇。
付款期限：本合同产品分三期支付。付款的具体期限如下：
（1）本合同签定之日起三日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为定金，即人民币元。
（2）甲方收到全部信报箱及信报箱钥匙并验收合格，同时乙方派员将所有信报箱安装甲方要求免费安装完毕后七日内，在乙方向甲方出具全额合格正规统一发票的前提下，甲方向乙方支付第二期货款，计加工成品总价款的70%，计人民币大写 元（大写： ）。
（3）剩余10%为加工成品的质量保证金，待信报箱安装正常使用三个月后一次支付。
为发展市场经济，提高加盟者经济收入，甲乙双方两者公平、合理的原则，依据法律经双方协商一致，就加工安装打火机事宜，达成以下协议：
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、甲方权利、义务。
1.向乙方提供______，回收产品，现金支付加工费。
2.向乙方提供合格的__________________设备，组装工具。
3.有权要求乙方按市场需求加工_____数量、式样、时间等。
4.向乙方及时供应全套散件。
二、乙方权利、义务。
1.向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及时支付散件价款。
4.可以自行销售成品______，但应及时告知甲方。
5.乙方自行选择生产场所，保证安全生产。
在生产中如出现一切事故由乙方自负。
三、生产标准(依培训标准)。
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未尽事宜协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲方已做充分解释，乙方理解无误，签字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免费用设备的优惠条件，具体如下：
1.乙方在甲方批发____散件累计达八万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备压金款的二分之一。
2.乙方在甲方批发____散件累计达十万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备款。
3.乙方在甲方批发____散件累计达十二万者，若乙方终止合同，设备、工具归乙方所有。
甲方：______________。
地址：______________。
电话：______________。
乙方：______________。
地址：______________。
电话：______________。
签定日期：__________
安庆市马山______项目部需要部分活动房委托乙方进行加工和安装，双方本着质量第一，诚信互利的原则，经充分协商签定本合同。
（一）房屋用途和规模房屋面积：112m2用于员工的餐厅，会议室和休息室。
（二）房屋结构：钢梁、柱承重、屋面和墙体为彩钢板结构，甲方要求的房屋面积和建议结构形式以简图交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以结构计算，以保证房屋的结构安全为原则进行加工、安装。
（三）彩钢板规格：板厚75mm，彩钢板面板厚度不小于0.38mm。
（四）质量要求：乙方制作、安装的房屋必须保证其结构安全和使用效果，并承受本地区正常的风压和雨雪荷载，（特殊天气造成的破坏除外），如因结构原因造成房屋破坏，引发人员工伤事故，乙方必须承担一切法律责任和经济损失，承担房屋保修期间因质量原因造成的房屋维修。
（五）加工安装价格：按建筑面积每平米250元（含全部经费）甲方加3.5%增值税发票金额。
（六）安全责任：乙方必须严格按操作规程进行加工和安装，确保生产安全和成品运输的交通安全，如发生安全事故，乙方承担全部责任。
（七）房屋交付时间：5月22日乙方将安装好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同签订后付合同价款：（28000元）的15%，房屋材料运至工地后付合同价款45%，房屋交付后双方按实际面积办理决算，余款一次付清。
（九）保修期：六个月，保修期满，保修金无息全额返还。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
______年______月______日
甲方：
乙方：
甲方有一批窗帘交给乙方加工制作，双方就窗帘制作、安装事宜，在平等、互利的基础上，经双方协商一致达成本合同，以求甲乙双方共同恪守。
总金额人民币： 48164 元，大写肆万捌仟壹佰陆拾肆元整（详见附表）。
乙方必须按照甲方选定的材料、款项等方面要求进行加工生产，在乙方进行安装中如果发现材料与指定样板不符，有权要求乙方返工，造成损失由乙方承担。
1、制作加工前，甲乙双方将进行协商、沟通、制定合理的制作安装方案。
2、需按照双方商定的设计方案进行制作安装，并保证施工质量和施工进度。
3、负责所有材料及配件的购置、运输、制作、安装等事宜，直到交付给甲方使用。
甲方付给乙方定金壹万元。安装完成，经验收合格后，结清剩余工程款，大写：叁万捌仟壹佰陆拾肆元整。
1、同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，自签订之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
为发展市场经济，提高加盟者经济收入，甲乙双方两者公平、合理的`原则，依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，就加工安装打火机事宜，达成以下协议：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火机散件，回收产品，现金支付加工费。
2、向乙方提供合格的充气设备，组装工具。
3、有权要求乙方按市场需求加工打火机数量、式样、时间等。
4、向乙方及时供应全套散件。
1、向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火机。
3、及时支付散件价款。
4、可以自行销售成品打火机，但应及时告知甲方。
5、乙方自行选择生产场所，保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。
1、气体饱满无气泡，外貌干净。
2、火焰均匀，火苗调火高度2-3cm无断头。
1、乙方在甲方批发火机散件累计达八万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备压金款的二分之一。
2、乙方在甲方批发火机散件累计达十万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备款。
3、乙方在甲方批发火机散件累计达十二万者，若乙方终止合同，设备、工具归乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
(以下三项选填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份证号：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、证明人姓名：_______________身份证号住所。
三、事件起因：_______________。
四、经协商,且经证明人证明有效，现甲乙双方达成以下协议：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙双方约定的其他事项。
五,证明人同意为本协议的公正性,有效性负责本合同一式三份，甲方、乙方及证明方各一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)签名：_______________。
乙方(盖章)签名：_______________。
证明人(盖章)签名：_______________(三方需按手印)。
签定日期：_______________日期大写
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事长。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，总经理。
委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下：
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员______。
______年______月______日。
书记员______。
上诉人(再审原审被告)陈全中，男，1957年8月18日出生，汉族，农民，住武陟县北郭乡涧沟村5组。
委托代理人谢全海，武陟县诚信法律服务中心法律工作者。
被上诉人(再审原审原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，汉族，个体工商户，住河南省光山县马畈街道115号。
委托代理人杨庆辉，河南紫弦律师事务所律师。
法定代表人陈运奎，村委主任。
上诉人陈全中与被上诉人魏曰志、再审原审被告武陟县北郭乡涧沟村村民委员会(以下简称：涧沟村委)加工合同纠纷一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟县人民法院提起诉讼。武陟县人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817号民事判决。该民事判决生效后，魏曰志于xx年12月26日申请再审，武陟县人民法院于xx年12月28日作出()武民监字第1号裁定，裁定本案再审，并于xx年6月20日作出()武民再字第5号民事判决。该再审民事判决生效后，陈全中不服，向检察院申诉，焦作市人民检察院向焦作市中级人民法院提出抗诉，焦作市中级人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28号民事裁定，指令武陟县人民法院再审。武陟县人民法院再审后于xx年3月18日作出()武民再字第7号民事判决。陈全中不服，于xx年4月2日提起上诉。本院于xx年4月21日受理后，依法组成合议庭于xx年5月19日公开开庭审理了本案。上诉人陈全中及其委托代理人谢全海、被上诉人魏曰志的委托代理人杨庆辉到庭参加了诉讼。再审原审被告涧沟村委经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院原审查明：1月20日，原告与被告涧沟村委订立电杆加工承包合同。遂后双方开始履行合同，原告负责生产电杆的技术和质量，被告涧沟村委负责销售。期间，被告涧沟村委按双方约定的价款给原告结算了部分款项。xx年1月9日，原告和时任涧沟村委主任的被告陈全中对双方以前约定的给原告的价款进行了变更，由每根80元降为55元。但截止合同履行结束，双方未对以前的帐目进行结算。另查明，xx年1月31日，被告陈全中给原告出具欠条，言明欠电杆款2100元。xx年1月10日，又出具欠条，言明欠电杆款39234元。原告为讨要余欠的电杆加工费和欠款与二被告形成纠纷，诉至本院。
原审法院原审认为，根据原告和被告涧沟村委19订立的合同约定，原告和被告涧沟村委之间存在合作加工电杆的法律关系，双方约定有明确的分工，也约定了原告方应得的报酬。该价款虽经协商变更，但双方的关系可以确定，既非合伙，也非加工承揽。被告涧沟村委所辩的双方系合伙关系，因双方的约定不符合合伙的特征地，该辩解理由不能成立。双方生产的电杆，被告涧沟村委应按每根55元的约定向原告支付款项。就现有证据而言，可以确定双方未进行最终的结算，不能证明被告涧沟村委是否欠原告款及其数额，原告举证的证据可以初步认定原告生产电杆的数量为4450根，但具体结算还要扣除被告涧沟村委的已付款和破损电杆的数量及价款。而被告涧沟村委所举证据(36张条据)均系复印件，因其举不出原件核对，无法认定其已付款数，其也未举出破损电杆的数量，举证不能的责任应由被告涧沟村委负担，据此可以推定原告主张的欠电杆的加工费的数额成立。原告所举的两张欠条系被告陈全中出具，原告方未举出证据证明该欠款系陈全中个人所欠，被告陈全中的行为应认定为履行村委主任职务的职务行为，该款应认定为被告涧沟村委所欠。被告涧沟村委欠原告的款项，应予支付，拖欠不付，已属违约，应承担相应的违约责任。原告举证的证据可以说明其于xx年12月向被告主张过权利，至起诉时，原告行使权利并未超诉讼时效。原告向被告陈全中主张权利，提交所涉被告陈全中的有关证据，应认定为该被告履行职务中的行为，该被告个人不应承担付款责任。
原审法院原审判决如下：一、被告涧沟村委应于本判决生效后十日内给付原告款14万元;二、驳回原告其他诉讼请求，诉讼费4360元，由被告涧沟村委负担。原告预交的诉讼费本院不予退还，被告涧沟村委应于本判决生效后十日内径付4360元给原告。
原审法院()武民再字第5号案再审认定的事实是：年1月20日，原审原告魏曰志与原审被告涧沟村委订立了电杆加工承包合同(原审被告陈全中当时任涧沟村委主任)。当魏曰志按合同约定将生产设备运至涧沟村后，涧沟村委因无资金没有履行能力，该合同没有履行。原审被告陈全中便让本村村民曹风鸣召集村民入股投资生产电线杆。曹风鸣召集了本村史会生等八人投资150000元生产电线杆。并与陈全中约定，每卖出一根线杆，投资方得款22元，因厂地系村委所有，故每卖出一根杆，村委得款8元。陈全中负责销售。xx年1月9日陈全中与魏曰志协议约定，已生产线杆4450根，给魏曰志的价款由每根80元降为55元。但双方开始履行约定至结束，未对以前的帐目进行结算，但原审原告认可原审被告陈全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原审被告陈全中给原告出具欠条，言明欠电杆款2100元。xx年1月10日，又出具欠条，言明欠电杆款39234元。
原审法院再审认为，原审被告陈全中代表村委与原审原告魏曰志签订的“电杆加工承包合同”，由于涧沟村委没有履行能力，该合同实际并未执行，而是由原审被告陈全中个人又号召本村村民以入股的形式投资加工电杆，并由陈全中自己与入股村民约定，每卖出一根电杆，付股民22元，付村委厂地占用费8元。陈全中以此又与原审原告魏曰志履行“电杆加工承包合同”。在履行期间，陈全中又与魏曰志订立协议，言明生产线杆4450根，对给付魏曰志电杆价格进行了变更。由此可以看出，原审原告魏曰志的电杆加工费应当由原审被告陈全中给付，而不应由涧沟村委给付。原审认定事实错误，应予纠正。但原审被告涧沟村委与原审原告魏曰志签订合同之后，无履行合同的能力，将合同转借他人，并从中得利，原审原告仍认为是与村集体合作，致使原告的利益遭受损失，同时村委又提供场地并安排民工参与生产，并发给工资，村委有配合陈全中经营及得利事实存在，原审被告涧沟村委应当承担连带清偿责任。原审原告魏曰志所举的两张欠条系原审被告陈全中个人出具，有证据证明该欠款系陈全中个人所欠，陈全中的该行为不应认定为履行村委主任职务的职务行为，故该款应认定为陈全中个人所欠，不应当由涧沟村委偿还，原审对此认定事实错误，亦应予纠正。原审原告主张加工费的数额是(4450根×55元-146200元)98550元，欠货款是(2100+39234元)41334元。经查，就本案现有证据来说没有不妥，数额正确。原审认定原审原告行使权利并未超过诉讼时效，再审对此亦确认。原审原告要求涧沟村委与陈全中连带清偿责任，符合本案事实和法律的规定，予以支持。
原审法院再审判决如下：一、撤销武陟县人民法院()武民初字第817号民事判决;二、原审被告陈全中应于本判决生效后十日内给付原审原告魏曰志款140000元。原审被告涧沟村委承担连带清偿责任。三、驳回原审原告其它诉讼请求。原审诉讼费4360元由原审被告陈全中承担，原审原告预交的诉讼费不予退还，原审被告陈全中应予本判决生效后十日内径付4360元给原审原告;再审诉讼费4360元，由原审被告陈全中负担，在执行时一并执行。
原审法院再次再审确认的事实与原审法院()武民再字第5号案再审确认的事实一致。另查明，本次再审中二原审被告均未举出原告认可已付电杆款146200元以外另付原告电杆款的证据，也未举出破损杆数量的证据。
原审法院再次再审后认为：原审被告陈全中代表原审被告涧沟村委和原审原告魏曰志于1999年1月20日签订“电杆加工承包合同”后，被告涧沟村委因没有投资资金并未以定作人身份的合作方实际履行，而是由被告陈全中个人组织并吸收本村村民以入股的形式投入资金，形成一个新的投资主体(在条据中显示涧沟村线杆厂)，作为与原审原告合作的定作人，代表村委并借村委之名与原审原告履行上述加工承包合同，并对线杆销售、款额分配进行约定并实际履行，即由陈全中负责销售，每卖出一根线杆，付股民22元，付村委8元。上述新的投资主体作为加工合同的定作方，实际负责人为陈全中，此后陈全中又以个人身份与魏曰志签订了变更原加工承包合同的协议，即明确确定原审被告陈全中成为与原告履行加工合同的定作方。所以原审被告陈全中应当承担给付原审原告加工费的民事责任。原审被告涧沟村委与原审原告签订合同之后，虽无履行合同能力，但并没有解除与原审原告的合同，而是将合同部分权利义务转让他人，他人仍以涧沟村委之名履行合同;同时涧沟村委提供场地与陈全中同时参与生产经营和分配，有得利的事实存在，与原审被告陈全中形成事实上的合伙关系。所以被告涧村委对原审原告的加工费应承担连带给付责任。本院()武民再字第5号案再审确认原审被告陈全中对所欠原审原告加工款承担给付责任，被告涧沟村委负连带责任是正确的。原审原告所举证据证明，其履行加工合同应得加工费数额为(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原审原告所举两张欠条系原审被告陈全中以个人名义出具，双方形成买卖合同关系，应确认系原审被告陈全中个人购买原审原告线杆欠原告货款41334元，应由其个人单独偿还，原审被告涧沟村委不应负连带责任。因双方加工合同和协议未约定结算时间，被告陈全中所书欠条亦未注明给付时间，故原审原告起诉并未超过诉讼时效。本院()武民再字第5号案对上述欠加工费数额及责任承担，原审被告陈全中欠货款数额及欠款性质，认定事实正确，定性准确，但在判决结果中一并判决原审被告陈全中给付原审原告款14万元，原审被告涧沟村委负连带清偿责任不妥，且数额计算错误，数额相差116元。其中判决包含被告涧沟村委对被告陈全中个人所欠货款41334元负连带责任，结果错误，应予纠正。抗诉机关关于再审判决计算结果与判决结果相差116元的抗诉理由正确，应予支持。本次再审中原审被告均未举出破损线杆的数量，原审原告虽未举出原审被告收线杆的领条，但原审原告和被告陈全中xx年1月9日的协议可以证明先前生产线杆的数量为4450根，双方虽未进行最后结算，但根据事实可以计算出原审二被告所欠加工费的数额，所以就现有证据可以确认双方债权债务关系明确，应当支持原审原告的诉讼请求。抗诉机关认为双方没有进行结算，债权债务不明，支持原审原告诉讼请求错误，理由不足，不应予以支持。
原审法院再次再审判决如下：一、撤销本院()武民再字第5号民事判决;二、原审被告陈全中于判决生效后十日内给付原审原告魏曰志线杆加工费98550元;三、原审被告陈全中于判决生效后十日内给付原审原告魏曰志迟延给付线杆加工费的损失116元;四、原审被告涧沟村委对上述第二、三项负连带给付责任。五、原审被告陈全中于判决生效后十日内给付原审原告魏曰志所欠购买电线杆货款41334元。原审诉讼费4360元，由原审被告陈全中负担。原审原告预交的诉讼费本院不予退还，由原审被告陈全中于判决生效后十日内径付4360元给原审原告。再审诉讼费4360元，由原审被告陈全中负担，在执行中一并执行。
陈全中上诉称：一、()武民再字第7号民事判决认定事实错误。1、再审判决陈全中给付被上诉人加工费错误。再审中，被告涧沟村委申请出庭作证的几位证人证明：涧沟村委无力履行合同后，退出了合同关系，涧沟村八位村民集资15万元，与被上诉人合作建立了电杆加工厂，被上诉人给股民加工生产电杆，股民给其出具有验收入库单，加工费应与股民结算。陈全中既未投资，也未参与电杆厂的经营管理，更未收到被上诉人一根电杆，陈全中与上诉人没有任何经济关系。陈全中虽销售有部分电杆，但销售的是股民的电杆，销售收入在扣除自己合理报酬后，余款都交给了股民而不可能交给被上诉人。陈全中不欠也不可能欠被上诉人加工费。所以，武陟县人民法院判决陈全中给付被上诉人加工费，村委承担连带责任，无异于指鹿为马，张冠李戴，嫁祸于人，是错误的。2、股民经过调查了解，被上诉人应得的加工费明显偏高，强烈不满。在股民的多次要求下，陈全中为平衡双主的利益，陈全中以村委主任的身份，经与被上诉人协商，于xx年元月9日签订了此变价协议。并特别注明，具体结算以双方的领导为准，生产电杆数量结算时除破损后为结算数量。由此可以看出：此协议不是结算的结果，而是结算的前提。原审再审中，被上诉人都承认双方未经结算。因此，4450根，就不是上诉人实际生产的总数。而且，破损的数量也不应由陈金中举出，因为陈全中根本没有收到过被上诉人的电杆，也就不可能知道破损杆的数量，武陟法院以陈金中不能举出破损杆的数量而承担举证不能的责任，真可谓是“欲加之罪，何患无辞”!因此，在被上诉人生产电杆总数不能确定，破损杆的数量没有确定，应付加工费的电杆无法确定的情况下，武陟法院判决上诉人给付被上诉人98550元加工费，不纯粹是无源之水，无本之木，颠倒黑白吗?何以服众!二、原审、再审判决都适用法律错误。民事诉讼法第108条规定：“起诉必须符合下列规定：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。”而本案中，被上诉人在原审中所持的两张欠条，一张是鲁山电杆厂的，一张是中站电杆厂的，都与被上诉人无关，没有利害关系，武陟法院不仅受理了被上诉人的诉讼，而且不顾上诉人的多次异议，未加审理都判决支持了被上诉人的诉讼请求。难道民事诉讼法规定错了吗?综上，原审、再审判决认定事实错误，适用法律错误，判决结果错误。上诉人恳请上级人民法院查明事实，依法公断，判如所求!
魏曰志答辩称：一、一审判决令陈全中支付答辩人的电杆加工费，是正确的。首先，电杆加工合同是陈全中借涧沟村委的名义与答辩人签订的;其次，在此后的合同履行中，也是陈全中直接与答辩人进行交往的，答辩人没有与其他任何人发生电杆加工业务关系;其三，加工生产出来的电杆，都是陈全中以其个人的名义与购货单位武陟县电业局结账的;其四，陈全中在支付其他提供资金村民的报酬后，剩余利润全被其一人装入腰包。这几条基本事实，确定了在履行电杆加工合同的过程中，陈全中不仅是合同一方的当事人，更是电杆厂负责管理、销售者和获利的直接受益人。因此，武陟县人民法院判令由陈全中支付答辩人的加工费是再正确不过的了。陈全中在上诉状中称自己“既未投资，也未参与经营管理，与被上诉人没有任何经济关系”，此话完全是胡说八道。二、一审以双方最后确定的产品价格、生产数量作为裁判依据，并无不妥。《电杆加工合同》履行结束后，陈全中与答辩人签《协议》约定：将原合同规定的每根80元的价格降为55元，并且，双方确认答辩人已“生产数量为4450根(含破损杆)，原签订的生产及有关事项作废，以此协议为依据”。可见，此最后协议，明确表明了双方的债权关系。协议既是陈全中支付加工费的依据，也是答辩人索讨债务的重要凭证。当然，《协议》中也提到“具体结算，以双方领条为准，生产电杆数量，结算时除破损后为结算数量”。但是，领条已在签订本协议时被陈全中收走，否则也得不出4450根的数字;至于破损电杆是多少，陈全中拿不出任何破损数额依据，根据谁主张，谁举证的规则，陈全中自然应当承担举证不能的后果责任。因此，一审以双方的最后《协议》来裁判定案，是十分公正的。三、一审受理并支持答辩人要求陈全中个人支付另外两笔债款，符合法律规定。这两张欠据，一张注明“今收到8米电杆贰仟壹佰元正”;另一张为“欠到鲁山中站电杆款39234元”。目前陈全中上诉称欠款的是“鲁山中站”的钱，而不是答辩人的，可是陈全中忽视了一个关键的事实，既“中站”电杆厂就是答辩人魏曰志的，并有《营业执照》为证。再说债权凭证一直在答辩人手上持有，两张欠据并没有直接指明其他人是债权人，所以，谁持有债权凭证，谁就是当然的债主。因此，一审依此判决陈全中还债，有充足理由。综上，陈全中上诉的三个观点，没有一条能站得住脚，其上诉的目的无非是混淆视听，无理狡辩，拖延还款，答辩人相信二审法院绝不会被陈全中的这点雕虫小技所蒙蔽，还望上级领导主持正义，维持原判，依法驳回陈全中的不当上诉请求为盼。
本院根据上诉人陈全中与被上诉人魏曰志的诉辩意见，确定案件的争议焦点是：陈全中应否支付魏曰志电杆加工费。
针对争议焦点，上诉人陈全中认为：一审认定事实错误。1、变价协议作为付款凭证没有依据。2、对方没有提供证据。3、4450根电杆没有充分证据证明陈全中已销售。4、4450根电杆未除去破损杆，再审判决中也显示含破损杆。5、对方庭审中也承认双方约定计算价款时除去破损杆。对方庭审中未提出迟延加工费的请求，一审判决违背不诉不理原则。一审判决第五条支付货款41334元也是不当的，因该债权人不是被上诉人，而是案外人。一审对方明确请求是14万元，不包括116元，对方也承认未结算过，其原因是未除去破损电杆。陈全中未以个人名义销售，其只是经手人，陈全中只是签订了变价协议，未投资，未管理。一审判决没有事实依据。被上诉人魏曰志认为：一审认定事实正确。1、被上诉人与涧沟村委签订的加工协议，由陈全中履行，并由陈全中负责销售，陈全中也从中取得收入。后陈全中又与魏曰志签订了变价协议，是陈全中以自己的名义签订的，并在协议中确认了电杆数量。2、条据已交给陈全中，且陈全中未提出电杆有破损，其应承担电杆破损数量的举证责任。3、另外，两笔借款的证据，我方在一审中有证据证明鲁山、中站的厂是被上诉人的。一审中我方提出的请求14万元包括迟延给付加工费的损失116元。总之，一审判决事实清楚，证据充分，判决正确。
案经本院审理查明：魏曰志与涧沟村委于1999年1月20日签订的“电杆加工承包合同书”第六条规定：乙方负责生产电杆的合格率必须达到96%，质量达到cb4623-94标准，电杆破损超过4%，每超壹根，罚壹根做杆成本费，节约壹根奖成本费70%，破损率以年为期限计算，如施工和运输造成损失，由甲方自己承担。魏曰志与陈全中于xx年1月9日签订了协议，该协议约定：经双方协商，原生产的电杆协商的价格，改为每根五十五元，生产数量4450根(含破损杆)，原签订的生产及有关事项作废(含价格)，以此协议为依据，具体结算以双方领条为准，生产电杆数量，结算时除破损后为结算数量。其它案件事实与一审判决认定事实一致。
本院认为：魏曰志与陈全中代表的涧沟村委于1999年1月20日签订的“电杆加工承包合同书”后，在履行过程中，定做人发生实际变更，由涧沟村委变更为由陈全中组织的村民入股形式，但原“电杆加工承包合同书”的主要权利、义务继续履行，对电杆销售、款额分配进行了约定，并以实际履行。后来，陈全中又以个人身份与魏曰志签订了变更原加工承包合同的协议，明确了陈全中为定作方。因此，陈全中应承担给付魏曰志加工费的责任;涧沟村委在履行合同过程中，提供了土地，并从中收益，因此，对陈全中给付魏曰志加工费的责任应承担连带责任。关于陈全中以个人名义给魏曰志出具的欠条，应由陈全中个人承担还款责任。关于生产的4450根电杆中破损杆数量问题，现因双方都举不出有力证据证实，故应以双方签订的“电杆加工承包合同书”中第六条的约定为参考依据，扣除4%，进行计算。一审判决对此认定有误，应予纠正。魏曰志请求的延期给付加工费损失116元，证据不足，本院不予支持，一审判决支持魏曰志的此项请求不当，应予纠正。上诉人陈全中的上诉理由不能成立。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)之规定，判决如下：
一、维持武陟县人民法院()武民再字第7号民事判决第一、五项及诉讼费负担部分。
二、陈全中在接到本判决十日内给付魏曰志电杆加工费元，涧沟村委承担连带责任。
二审诉讼费4360元，法律文书专递邮费30元，合计4390元，由上诉人魏曰志负担。
本判决为终审判决。
审判长李元成。
审判员刘成功。
审判员李玉香。
二〇〇九年七月九日。
书记员王长坡。
联系电话：______。
被答辩人：______。
地址：__________________，
联系电话：_________。
答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向上海仲裁委员会提起仲裁申请，贵会已予以立案受理。现被答辩人向贵会提出对仲裁协议效力及仲裁管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：
一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中约定：“如经协商仍不能达成一致，甲乙双方中任何一方可向上海市仲裁委员会提起仲裁。”虽然该约定上海市仲裁委员会与上海仲裁委员会有一字之差，但是能够确定就是指上海仲裁委员会。
二、尽管上海市的区域内有二家仲裁机构，但是属于上海市的仲裁机构仅此一家，另一仲裁机构中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，顾名思义不属上海市，他只是中国国际经济贸易仲裁委员会派出机构，不属上海市。
根据最高院关于适用《中华人民共和国仲裁法》解释第三条规定，“仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构”。因此，虽然双方约定是上海市仲裁委员会，名称不够准确，但无可争议就是上海仲裁委员会，应当认定选定了仲裁机构。该仲裁协议有效，上海仲裁委员会具有管辖权。
综上所述，答辩人根据相关法律规定，特向贵会申请仲裁，贵会受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出决定予以驳回。
此致
上海仲裁委员会。
答辩人：
特别授权代理人：
答辩人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同纠纷”而是“买卖合同纠纷”。
根据《民法典》第七百七十条、252条之规定：加工合同是指承揽人以自己的技能、设备、和劳力，按照定作人的要求，将定作人提供的原材料加工为成品，定作人接受该成品并支付报酬的合同。而_____提供的合同，表面上写的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的图纸、验收标准等事项，_____提供的所谓“定作成品”实际上是_____自己生产的产品。根据《民法典》第五百九十五条之规定，_______与____签订的是《买卖合同》，它们之间发生纠纷的案由应定为“买卖合同纠纷”。
二、答辩人不是本案适格的被告，只能作为第三人参与诉讼。
纵观本案_____向法院提供的合同及欠条，上面没有答辩人的公章，也没有答辩人的法定代表人签名，所以答辩人不是本案适格的被告，但由于_____与_____买卖的设备最终是答辩人使用，故答辩人可以作为第三人参与本案的诉讼。
三、_____提供的产品夸大宣传，是不合格产品，不符合国家和行业的标准。
首先，_____只不过是_____的一个个体工商户，但他在企业介绍时宣传是______公司，号称“重质量、讲信誉”，却连一个完整的企业产品标准都没有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞纸板水性印刷轮转模切开槽机、圆压圆模切机、薄刀分纸机、网纹线等产品，根本达不到质量标准要求。产品既没有出厂合格证，也没有使用说明书，产品也没有安装调试，人员培训更没有。
最后，答辩人声明，保留向_____追偿因产品质量问题而对答辩人造成的一切经济损失的权利。
综上所述，答辩人使用的虽然是_____的产品，但是与_____签订的《买卖协议》，与_____无关，答辩人付款也是付给_____的，况且款项已基本付清。_____所写的欠条应由其个人承担，_____应承担其生产的产品售后服务的责任。恳请法院查明事实，驳回_____对答辩人的诉请!
此致
_____人民法院。
答辩人：_______。
____年___月___日。
附：
答辩书副本_____份;。
证据材料______份。
被告一：xx。
被告二：xx。
诉讼请求：
1、判令被告一向原告支付加工费人民币169，466元，并按中国人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息(自2月24日开始计算，暂计至立案之日为4236元，最终数额计算至被告实际付清之日)。
2、判令被告二对上述加工费及利息承担连带责任。
3、判令被告承担本案全部的诉讼费用。
以上合计：173702元。
事实与理由：
11月至201月原告为被告一有限公司广告封面等产品，在委托加工期间，被告一因委托原告进行上述加工业务，共产生加工费人民币171，761元。被告一曾于年1月25日向原告出具一张人民币45，000元的普通支票，但由于被告一账户余额不足以致支票被退回。截止2013年6月8日，被告一仍欠原告加工费共计169，466元，事后原告曾多次催要剩余的加工费，但至今被告以各种理由拒付。
原告认为，原告向被告一履行约定的加工义务，被告一理应按约定及时足额向原告支付加工费。拖欠原告加工费的行为，侵犯了原告的合法权益。另外，被告二作为公司唯一股东，由于自己的财产混同于公司财产，应当对公司债务承担连带责任。故此，原告特起诉至贵院，恳请贵院支持原告的诉讼请求，判如所请。
此致
博罗县人民法院。
具状人：xx。
xx年xx月xx日。
注：
从2013年2月24日(即1月份对账单确认之日)至立案之日的利息为4236元(169，466元×6.00%÷12个月×5个月=4236元)。
甲方：
乙方：
甲方有一批窗帘交给乙方加工制作，双方就窗帘制作、安装事宜，在平等、互利的基础上，经双方协商一致达成本合同，以求甲乙双方共同恪守。
总金额人民币：48164元，大写肆万捌仟壹佰陆拾肆元整（详见附表）。
乙方必须按照甲方选定的材料、款项等方面要求进行加工生产，在乙方进行安装中如果发现材料与指定样板不符，有权要求乙方返工，造成损失由乙方承担。
1、制作加工前，甲乙双方将进行协商、沟通、制定合理的制作安装方案。
2、需按照双方商定的设计方案进行制作安装，并保证施工质量和施工进度。
3、负责所有材料及配件的购置、运输、制作、安装等事宜，直到交付给甲方使用。
甲方付给乙方定金壹万元。安装完成，经验收合格后，结清剩余工程款，大写：叁万捌仟壹佰陆拾肆元整。
1、同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，自签订之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。