ID：7682909
时间：2023-12-23 23:14:08
上传者：ZS文王合同协议的签订应当符合法律法规和道德规范，并且应当保证合同内容的真实性和合法性。合同协议是重要的法律文件，有助于规范双方的权利和义务。在编写合同协议时，应遵守法律法规并考虑到可能出现的风险和争议。以下是小编整理的合同协议范文，供大家参考和学习。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济民法典》和《建筑工程承包合同条例》以及有关法律、法规，并结合本工程实际情况,双方经过充分协商，订立本协议，以兹共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称： 。
2、工程建设地点： 。
二、产品供应：
1、具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。乙方向甲方提供产品须达到本合同验收标准，否则视为不合格产品，甲方不予计量。
2、产品型号及规格：钢筋混凝土排水管内径300mm，长2.15m;污水盖子;雨水盖子;雨水鼻子。
三、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由甲方电话通知，按工程进度所需数量到场.
2、交货地点：由乙方负责运至芙蓉别院项目工地，甲方自行卸载。
四、价格、结算和付款方式：
1、乙方供货价格:排水管80元/根，暂定200根，暂定总价为：16000元(大写：壹万陆千元);污水盖子轻型80元/套，暂定50套，暂定总价为4000元(肆仟元);雨水盖子50元/套，暂定20套，暂定总价：1000元(壹仟元)。暂定合同总价为21000元(贰万壹仟元)。
2、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算，到货时，以甲方工作人员清点到货合格产品数量签字为准。
3、付款方式：
甲方不支付乙方预付款，货物全部到场验收合格，乙方凭全额国家税务局通用发票，甲方以转账方式10个工作日支付全款。
注：1)上述单价在合同期限内不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货点的运输费用、运输中的损耗费用、材料检测费用;运输费、运输损耗费、材料检测费等不可另行追加计算。
2)装卸费：乙主负责装货所有费用。
3)最终结算数量按甲方实际签收到的合格产品数量为准。
五、技术要求：
1、乙方应严格要求按照相关国家质量技术标准制作生产，不符合建设单位、监理单位、总包单位及甲方要求的，乙方必须清除现场，甲方不予计量。
2、乙方应随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》。
六、验收标准：按国家相关质量技术标准验收，乙方向甲方提供产品须表面光滑、无蜂窝、麻面、裂缝、漏筋，管道接口无损伤无断裂。
七、乙方工作：
1、准时将甲方所需货物按时按量送至合同约定地点，并保证产质量。
2、甲方只负责以合同单价支付经验收合格产品并由甲方签字确认产品数量货款，在此之间因货物产生的其他费用均由乙方承担。
3、供货期间乙方相关工作人员人生安全及行为均与甲方无关，乙方相关工作人员做出违反有关规定及法律的行为，由此引起的一切责任由乙方承担。
八、违约责任：
1、乙方要保证甲方供货需求，按时按需供货，乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的百分之壹向甲方支付违约金。逾期超过5日的，甲方有权解除合同。因此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。
2、乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之叁向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。
3、乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
九、合同争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，可向当地人民法院申请仲裁：
十、其他约定事项：本合同单价为含税价。
十一、合同生效。
本合同一式肆份，自双方签章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，每份合同具有同等法律效力，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
在互惠互利、质量第。
一、平等自愿的基础上，经供需双方友好协商，就新郑三期工程工地钢材供应的具体事宜达成如下协议：
一、工程概况：
新郑三期工程是港区保税区重点项目，总建筑面积19.8万平方米，框剪结构，结构层数为8-9层;本次主要供应的北区(北区建筑面积约6.5万平方米)及____区商业等零星钢材，总钢材量约4000.00吨。
二、供货需求：
1、乙方在收到甲方供货通知单____日内将该批钢材全部供到甲方的施工现场，钢材必须是甲方招投标文件中的五大钢厂：安阳xx公司生产的安、河北xx公司生产的、山东xx公司生产的xx牌钢材、芜xx公司生产的钢牌钢材、酒泉xx公司生产的酒钢牌钢材，并且符合国家相应的质量标准。货到现场，并随车携带相关资料。
2、供方必须供应有需方指定的国家大型钢厂的达到现行国家标准的免检钢材，并提供生产厂家的产品质量证明书。
3、钢材的验收：、螺纹钢按检尺交货验收，线材按过磅验收。货到工地后，需方应对供方出具收料单，写明所收到的品种、规格、单价及收货日期。
三、质量异议。
货到工地后需方必须按国家标准进行复检，复检合格后方可使用。如果复检不合格的，需方应及时通知供方，并封存该批不合格的钢材。由供方负责处理并调换合格钢材送到工地，保证不影响施工。
四、价格。
每批货款的价格由双方根据我的钢铁网________市场价确定钢材价格(价格中包括装、运费)。
五、供货及付款方式。
1、供货：乙方在收到甲方供货通知单之日起____日内将货全部运至甲方施工现场。
2、付款：甲方首先预付给乙方材料款200万，其余均由乙方垫资供货，垫资2个半月，在垫资材料款供货满2个半月后甲方全部付清给乙方材料款，在乙方垫资期间所供钢材量按照我的钢铁网发布的当日价格增加150元吨进行结算(本价格包含税票)。
六、违约责任。
1、合同签订后乙方不能以任何理由推迟供货，若因乙方原因推迟供货，其自愿按每推迟一天每吨钢筋200元的罚款补偿甲方。作为甲方人员的误工费、业主工期损失补偿费(累计计算)。但拖延时间最长不能超过三天，否则视为乙方违约，甲方有权另找供应商供应，乙方并承担补偿及违约责任。如乙方供货期间出现断供，放弃后期供货的同时亦放弃已供货物的所有权。
2、垫资部分的欠款甲方承诺在货到工地之日起2个半月后____日内付清，否则每延误一天罚甲方1%的滞纳金(但超期在十五天以内的天数不计)。
3、从合同生效之日起，需方未经供方允许不能从其他方购买钢材，如有发现视为违约。
七、其他事项。
1、本合同经双方签字、盖章后生效，未尽事宜，由双方协商，另行签订补充协议。
2、本合同壹式贰份，甲方乙双方各持壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
需方（方甲）：
供方（方乙）：
甲方承建的 ，由 乙方应钢供至主体筋封顶甲乙。方根《中据人华民和共国合法同，经友》协好商就钢，筋购销有的事关宜达成，如合下条款同:
一、 量要质求乙方所供：钢材需必合国符家现行有关筑建钢筋用
二、 钢价格材所有：钢材税款甲方负由责由于。材市场价格变钢
动频，繁每批钢材均应先价再供货。议
三、 送货收验：方按甲上述工进度程将，需钢材规所、格量计数
划提前前天通知乙方两，乙方则按时、质、保量按货送到将甲工地，方堆码整并。齐其装卸运费用由输方自乙，理方指甲派材料员 负责，分不早验收钢材晚，由并其乙方开具在送的清货上签单字，作为乙方款的有效凭收。证四、付 方式款：
2、方未甲清付方货款乙前不得，移转转让、者变卖或方供给的乙钢，不筋得另找钢筋外应商。否供则乙方权有究甲追方违约的任。责违将按合约的同造价总的3赔偿%。
五、方必乙满须甲方工足程需的所筋钢求，需因材料如应不上影供响方工甲程建则甲方设权更换供有应商。乙如违约方造甲方成失则损按同的总合价造3%的赔偿。
六、它未其尽宜，甲事乙双应方友好商，协协商不成时由乙方公，司册注所地在人法民裁院决。
七、本同一合式份二甲，乙双各执方一，份方双字签章后生效。盖
甲方（章公）: 乙方（ 公章）：
代表 ： 代 表：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及有关法律、法规，并结合本工程实际情况,双方经过充分协商，订立本协议，以兹共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称：芙蓉别院。
2、工程建设地点：仁里镇灵山街。
二、产品供应：
1、具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。乙方向甲方提供产品须达到本合同验收标准，否则视为不合格产品，甲方不予计量。
2、产品型号及规格：钢筋混凝土排水管内径300mm，长2.15m;污水盖子;雨水盖子;雨水鼻子。
三、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由甲方电话通知，按工程进度所需数量到场.
2、交货地点：由乙方负责运至芙蓉别院项目工地，甲方自行卸载。
四、价格、结算和付款方式：
1、乙方供货价格:排水管80元/根，暂定200根，暂定总价为：16000元(大写：壹万陆千元);污水盖子轻型80元/套，暂定50套，暂定总价为4000元(肆仟元);雨水盖子50元/套，暂定20套，暂定总价：1000元(壹仟元)。暂定合同总价为21000元(贰万壹仟元)。
2、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算，到货时，以甲方工作人员清点到货合格产品数量签字为准。
3、付款方式：
甲方不支付乙方预付款，货物全部到场验收合格，乙方凭全额国家税务局通用发票，甲方以转账方式10个工作日支付全款。
注：1)上述单价在合同期限内不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货点的运输费用、运输中的损耗费用、材料检测费用;运输费、运输损耗费、材料检测费等不可另行追加计算。
2)装卸费：乙主负责装货所有费用。
3)最终结算数量按甲方实际签收到的合格产品数量为准。
五、技术要求：
1、乙方应严格要求按照相关国家质量技术标准制作生产，不符合建设单位、监理单位、总包单位及甲方要求的，乙方必须清除现场，甲方不予计量。
六、验收标准：按国家相关质量技术标准验收，乙方向甲方提供产品须表面光滑、无蜂窝、麻面、裂缝、漏筋，管道接口无损伤无断裂。
七、乙方工作：
1、准时将甲方所需货物按时按量送至合同约定地点，并保证产质量。
2、甲方只负责以合同单价支付经验收合格产品并由甲方签字确认产品数量货款，在此之间因货物产生的其他费用均由乙方承担。
3、供货期间乙方相关工作人员人生安全及行为均与甲方无关，乙方相关工作人员做出违反有关规定及法律的行为，由此引起的一切责任由乙方承担。
八、违约责任：
1、乙方要保证甲方供货需求，按时按需供货，乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的百分之壹向甲方支付违约金。逾期超过5日的，甲方有权解除合同。因此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。
2、乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之叁向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。
3、乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
九、合同争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，可向当地人民法院申请仲裁：
十、其他约定事项：本合同单价为含税价。
十一、合同生效。
本合同一式肆份，自双方签章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，每份合同具有同等法律效力，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，并根据诚实信用和平等互利的原则，经友好协商一致，签定此合同。甲乙双方申明都已经理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自所承担的权利和义务，严格执行本合同，合同条款如下：
一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额：
以上价款总计_____________________元(大写：__________________________________________元整)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准，如市场价格有大的'变化，以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整，并经甲乙双方认可。
二、质量标准：
甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。
三、产品合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：
甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场，但运费、上、下车费等均由乙方自理。
五、供货日期：
______年______月______日。
六、付款办法和期限：
乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场三日内支付总货款的__________，货到乙方指定工地现场再支付总款的__________，货到乙方指定工地现场_____天内结算付清。
七、违约责任：
甲方责任：
1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之八的违约金。
2、所交产品质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
乙方责任：
1、中途退货或违约拒收的，除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额万分之八的违约金。
八、本合同一式三份，甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效，合同履行完毕或者于______年______月______日本协议终止。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(签章)：_______________。
乙方(签章)：_______________。
______年______月______日。
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
在互惠互利、质量第。
一、平等自愿的基础上，经供需双方友好协商，就新郑三期工程工地钢材供应的具体事宜达成如下协议：
一、工程概况：
新郑三期工程是港区保税区重点项目，总建筑面积19.8万平方米，框剪结构，结构层数为8-9层;本次主要供应的北区(北区建筑面积约6.5万平方米)及____区商业等零星钢材，总钢材量约4000.00吨。
二、供货需求：
1、乙方在收到甲方供货通知单____日内将该批钢材全部供到甲方的施工现场，钢材必须是甲方招投标文件中的五大钢厂：安阳xx公司生产的安、河北xx公司生产的、山东xx公司生产的xx牌钢材、芜xx公司生产的钢牌钢材、酒泉xx公司生产的酒钢牌钢材，并且符合国家相应的质量标准。货到现场，并随车携带相关资料。
2、供方必须供应有需方指定的国家大型钢厂的达到现行国家标准的免检钢材，并提供生产厂家的产品质量证明书。
3、钢材的验收：、螺纹钢按检尺交货验收，线材按过磅验收。货到工地后，需方应对供方出具收料单，写明所收到的品种、规格、单价及收货日期。
三、质量异议。
货到工地后需方必须按国家标准进行复检，复检合格后方可使用。如果复检不合格的，需方应及时通知供方，并封存该批不合格的钢材。由供方负责处理并调换合格钢材送到工地，保证不影响施工。
四、价格。
每批货款的价格由双方根据我的钢铁网________市场价确定钢材价格(价格中包括装、运费)。
五、供货及付款方式。
1、供货：乙方在收到甲方供货通知单之日起____日内将货全部运至甲方施工现场。
2、付款：甲方首先预付给乙方材料款200万，其余均由乙方垫资供货，垫资2个半月，在垫资材料款供货满2个半月后甲方全部付清给乙方材料款，在乙方垫资期间所供钢材量按照我的钢铁网发布的当日价格增加150元吨进行结算(本价格包含税票)。
六、违约责任。
1、合同签订后乙方不能以任何理由推迟供货，若因乙方原因推迟供货，其自愿按每推迟一天每吨钢筋200元的罚款补偿甲方。作为甲方人员的误工费、业主工期损失补偿费(累计计算)。但拖延时间最长不能超过三天，否则视为乙方违约，甲方有权另找供应商供应，乙方并承担补偿及违约责任。如乙方供货期间出现断供，放弃后期供货的同时亦放弃已供货物的所有权。
2、垫资部分的欠款甲方承诺在货到工地之日起2个半月后____日内付清，否则每延误一天罚甲方1%的滞纳金(但超期在十五天以内的天数不计)。
3、从合同生效之日起，需方未经供方允许不能从其他方购买钢材，如有发现视为违约。
七、其他事项。
1、本合同经双方签字、盖章后生效，未尽事宜，由双方协商，另行签订补充协议。
2、本合同壹式贰份，甲方乙双方各持壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
需方：
供方：
供货地点：
签订地点：
签订日期：
________年____月____日。
依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，需供双方就本钢筋供货事项协商一致，订立本合同。
第一条标的和价款。
本合同标的物为：，标的物的名称、品牌、规格型号、厂家、单位、数量、单价、合价等内容详见合同附件《钢材供货清单》。
标的物单价为：元吨，数量为：吨，
合同总价款暂定为：元。本合同所称数量和总价款均为暂定，最终数额根据进场量，据实结算。本合同所称价格均为落地价，包含按本合同文件要求完成标的物的生产加工、运输、装卸、验收、试验、售后服务、利润、税金等工作及其他为达到需方使用要求而发生的一切费用。
若本合同中无特殊说明，则各项价款均以人民币定价和结算。
钢材生产厂家要求：应是钢厂的产品。
第二条质量条款。
1、质量标准：供方向需方所供产品必须满足设计及使用要求，并符合国家质量检验评定标准和相关职能部门的行业标准，根据国家相关技术要求验收合格。以上标准均指供货时的国家或行业标准。
2、供方保证其提供的标的是全新的、优质的、无损的、未曾经使用的，并在各个方面符合本合同规定的和法定的质量、规格和性能要求。供方应保证其标的经过正确安装、合理操作，在寿命周期内使用良好。
3、具体技术指标要求：
(1)低碳钢热轧圆盘条gb149。
9.1-;。
(2)热轧光圆钢筋gb149。
9.1-;。
(3)热轧带肋钢筋gb149。
9.2-。
第三条交货条款。
1、交货时间：。
2、交货方式：。
3、交货地点：。
4、供方应随货提供以下文件，作为供、需方以及需方相关工程承包单位进行检验、验收的依据(不仅限于以下文件)：
(1)产品质量证明文件、货物出厂合格证明书;。
(2)货物出厂检验报告、检测报告;。
(3)其它相关的资料。
5、需方在交货地点签收前标的物毁损、灭失的风险均由供方承担，需方签收标的物后风险由需方承担。
第四条验收条款(包括质量验收和数量验收)。
1、验收方式：由需方、监理公司、需方相关工程的施工单位进行检验并书面确认。
2、验收期限：标的物运到需方指定的地点卸货后个工作日内。若需方无正当理由不在上述期限内组织验收的，视为合格。
3、验收结果确认方式：根据国家技术要求进行验收，最终以国家法定部门检验结果为准;。
4、需方就验收结果提出异议的期限和方式：检验完毕后十个工作日内以书面或其他形式提出异议。
5、标的物内在质量不符合约定或相关标准，以及只有经使用才能发现的质量问题，需方应在发现质量问题之日起三十个工作日内提出异议。
第五条计量方法。
1、计量办法：线材、盘螺钢过磅;螺纹钢理论重量。
2、是否允许标的物有合理损耗：。
第六条包装条款。
1、包装方式：原厂包装、带标汇牌、合格证及质量保证书。
2、包装物回收：不回收。
3、包装应保证标的物完好无损，包装费用由供方承担。
第七条结算方式及时间。
1、本合同以转账电汇现金支票形式结算。
2、本合同附件所列仅为供需双方本次供货或采购计划，双方结算时以实际进场量为准(结算单价按合同附件所列单价)。
3、货款支付：(按照批次)货到需方指定现场，经三方(甲方、监理、总包)验收合格后____日内支付至本批次货款总价的%;剩余%货款为质保金待工程主体验收合格后____日内无息付清。
第八条双方义务。
1、供方义务。
(1)供方负责根据的需方的订单，按时按量的将标的运输到需方指定的地点卸货;若标的物品种、规格、质量等不符本合同规定时，需方同意利用的，按质论价;需方不同意利用的，供方负责在10____日内包退(包换、包修);供方应对所供标的的产品质量负责，如出现质量问题或因运输、包装不当及其他原因造成标的受损的，供方换货，并承担由此造成的一切损失;供方应对所供标的的产品质量负责;初检合格，招标方承担相应检测费用;如初检不合格，中标方应指派有关人员24小时内赶到现场，会同招标方、监理、施工方共同重新取样复检并负担有关费用。在双方约定的时间内中标方未派人处理的，招标方可委托其它单位处理，其费用在尾款中直接扣除;复检仍不合格，中标方除无偿应更换合格的.产品外，并负担由此可能给招标方、施工方造成的直接损失;连续两次产品检验不合格，招标方有权退货、解除合同并要求中标方承担因此给招标方带来的损失。
(2)供方须按本合同的要求完成货物的生产加工、运输、装卸、验收、试验、售后服务等工作。按工作顺序及要求提交所需的资料，所有资料必须符合本合同和相关招标文件的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。
2、需方义务。
第七条。
第三款之规定及时向供方支付合同款。
3、双方义务。
供、需双方的任何一方未经另一方同意，不得将合同文本以及与合同有关的资料文件、往来信函等转给与执行合同无关的任何人士，否则承担给对方造成的一切损失。
第九条违约责任。
1、供方的违约责任。
(2)如果需方发出索赔的书面通知(或传真)之日起天内供方未能予以答复，该索赔应视为已被供方接受，需方有权从未付货款中扣回索赔金额，超出部分有权追偿，同时需方保留进一步要求赔偿的权利。
2、需方的违约责任。
(2)需方若无正当理由拒收供方运送的货物或代运的产品，需方应承担因此造成的直接经济损失和运输费用。
第十条质量保证。
标的物的质量保证期：。标的物的正常使用年限：。
第十一条不可抗力。
1、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况;对于供方自身经营状况严重恶化及安排不周等情形，均不视为不可抗力。
2、供需任何一方如因不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后小时内书面通知对方不能履行、部分履行或延期履行合同的原因。在取得对方书面同意后，本合同可以不履行、部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。
第十二条税费承担。
法定费用、税项如法律规定由需方代缴，需方代缴后有权向供方追偿或直接从货款中扣除，相关损失由供方承担。
第十三条合同文本的组成和解释。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同履行中，需供双方有关材料采购的洽商、变更等书面合同或文件;。
4、质量保修书;。
5、标准、规范及有关技术文件;。
6、图纸和(或)样品。
第十四条争议解决方式。
本合同在履行过程中如发生争议，由供需双方协商解决。协商不成，双方均可向需方所在地人民法院提请诉讼。
第十五条合同生效及其他。
1、本合同自双方签章之日起生效。
2、本合同一式份，需方份，供方份，具有同等法律效力。
3、未尽事宜，可由供需双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
需方(章)：
供方(章)：
________年____月____日。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，鉴于本工程具体情况，双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：______。
二、工程地点：______。
三、结构：______。
四、承包方式：钢筋工。
五、承包范围：按图纸规定的钢筋制作与加工，自带钢筋机械和扎丝，吃住自理。
六、拨款方式及工程面积：
1、按国家规定的.建筑面积计算。
2、下面两层框架每平米元，上面七层砖混按每平方元进行计算。(小料全部外加工)。
3、付款方式：二层、六层、九层每个拨款点按已施工过的90%进行拨款，主体封顶按总造价的97%付款，留3%粉刷结束全部付清。
4、节假日放假不到拨款应适当保证工人工资。
5、以上拨款方式甲方必须按时拨款，以免影响工程进度，如不及时拨款，造成后果由甲方自负，工程款到位如因工人工资没发放到位，出现任何纠纷由乙方负责。
6、中途退场不干，甲方按乙方已施工过的80%给乙方结算工程款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同签订之日起生效，未尽事宜，甲乙双方可以协商处理。
______年______月______日。
甲方：
乙方：
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。
1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式：包工。
3、承包价款：/吨。
4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工质量要求。
1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%。
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批。
1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。
2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。
3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。
4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。
5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。
6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。
7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。
8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。
10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。
11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。
(一)甲方职责。
1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。
2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。
3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。
5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。
(二)乙方职责。
1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。
2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。
5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为天。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。
4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。
6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
承包方（以下简称乙方）：
甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。
1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
1、甲方责任：
1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的.调配。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5）严格按照甲方规定下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
7）钢筋焊接要符合规范要求。
8）钢筋制安质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
甲方：_________________乙方：_________________。
地址：_________________地址：_________________。
电话：_________________电话：_________________。
代表：_________________代表：_________________。
合同签订时间：__________________________
劳务分包合同（钢筋制作绑扎）
发包方（甲方）：xxxxxxxxxx项目部
承包方（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守，并严肃执行。
1、工程名称：xxxxxxx
2、工程地点：xxxxxxxxx
3、承包范围：xxxxxxx主体结构钢筋工程
1、承包方式：甲方以包人工（不包直螺纹材料，包人工）、包辅材、包机械、包电渣压力焊（材料及人工）、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料(扎丝、垫块)及机械（除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等）均由乙方自备，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按工长出据限额领料单用量控制。
2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。
3、合同单价：
（1）工程量计算规则；全部按设计图纸或设计变更及设计长度乘以单位重量，以吨计算。
（2）钢筋制作、绑扎：地下300元/吨，地上420元/吨《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等机械》。此单价为综合不含税包干价格，包含完成本工程后所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，人工费、辅材费（垫块、扎丝、粉笔、焊条等），机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
（3）计时工如发生时单价为50元/工日，由项目开出工日数为准，但不得超过结算总价的2％。
(4)本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。
4、工作内容：施工前的准备，钢筋翻样，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，对焊工作，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作、安装，以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎（混凝土泵剩余料）。
（一）甲方
1、甲方驻工地代表：xxxxxxx
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。
3、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取4.5%的食堂搭伙费，甲方按6度电/人/月,3吨水/人/月限制用电用水量，超额部分按市场价直接在工程款内扣除。
4、甲方负责提供钢材、塔吊、提升机，由甲方机操人员操作。
5、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
6、甲方提供施工用电至二级配电箱。
（二）乙方
１、乙方驻工地全权代表：xxxxx（乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天）。
２、乙方必须持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方在进场时必须缴纳2万元履约金，甲方在主体结构13层楼板完成时退还。
4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械，焊条、扎丝、垫块等辅助材料，卷尺、手拉葫芦、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。
5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。
7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。
8、乙方进场人员自带生活费，甲方不预支生活费。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。
1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000元/天罚款（除不可抗拒因素外），多者累加。
2、质量：该工程质量目标确保“xxxx杯”标准，乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负且其结算单价按合同单价下浮10%计算。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200~2000元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮10%。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，负责督促、检查乙方对其在场工作人员按规定发放劳动保护用品。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。
6、材料领用：在保证质量的前提下，材料实行甲乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料，绝不允许浪费或多用材料，实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%，如超出领料范围外的材料由乙方承担，在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
7、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同双方协商进行结算。
2、人工费支付：
乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月20号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的80%，主体封顶支付总价款的95%，剩余5%的款项在本工程完工后一年内付清。
若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，乙方应在工程所在地及企业当地交纳各种税金和管理费用，即当地政府所收的一切费用均由乙方承担，若甲方代为缴纳，则甲方5%的费用标准从乙方工程款中扣除。以上合同单价均为含税单价。
1、乙方所有进出当地参加施工人员的差旅费自行解决，甲方不予承担。
2、由于乙方原因中途退场和违约已完工程量不予结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力。如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方承担。
3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的.综合管理要求，如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚的方式追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。
4、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。
5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。
8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
现场负责人：现场负责人：
日期：
甲方：
乙方：
甲方就___的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：
原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。
按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，（乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单）。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。
乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方），科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作；按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收一次通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1—2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的原材料价格的1—5倍予以罚款。
1）工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算；
5）如乙方半途退场或停工，甲方扣除乙方所完工作量总额10%作违约金及十万元保证金，并且有权另外安排队伍接替其施工任务；乙方不得拖欠民工工资，若发生拖欠民工工资，甲方有权代扣，并给予经济处罚。
每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。
七、乙方人员进场后要做到文明施工，服从甲方工地管理人员的指挥，积极配合施工员。如乙方不服从甲方管理人员的管理，施工员有权对乙方罚款或开除出场。
1、乙方人员必须遵纪守法，不得打架斗殴，如发生上述现象，甲方有权对乙方罚款或开除出场。
2、乙方的人员在现场内不得偷窃，一经发现，轻者罚款500元，重者送交公安。
3、乙方的人员不得在楼面上大便，一经发现罚款200元。并且还要清除掉大便，如不清除者，再加罚款300元，乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便，证据确实上报，可得罚款的80%作为奖金。
八、乙方在施工中必须注意安全，班组长应对本班民工加强安全教育，严格按照安全操作规程施工，严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护，发现不安全因素，及时向甲方提出。
1、乙方的人员进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤脚，一经发现，每人每次罚款30元，如一个人同时不戴安全帽和穿拖鞋，视一人二次罚款。
2、在施工过程中，因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责，甲方概不承担责任和经济损失；因其他原因造成的安全事故由责任方承担。
九、在施工期间，乙方必须指定一名现场负责人，并且每天要在现场指挥，不在现场者每天罚款100元。
十、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份。本协议从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。