ID：8969677
时间：2024-01-11 20:44:25
上传者：FS文字使者租赁合同是租赁业务中非常重要的一环，对双方都具有重要意义。以下是一些常见租赁合同的范本，供大家参考起草自己的合同。
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3结构形式：
2、租赁设备品牌：型号：
数量：台。
租赁设备产权人：
3、租赁期限：预计租赁期限为年日至月日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式：按形式。
租赁单价：元/台班·台。
5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付。
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为：乙方人员为：。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的70%，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务。
7.1甲方义务。
7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。
7.1.2甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务。
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场规章制度，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工。
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任。
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过3日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日20xx元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。
9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日1500元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让。
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式。
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：
第2种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
12、合同生效。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承租人:_______(简称甲方)。
出租方:_________(简称乙方)。
根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:。
_____________。
1、收费标准:_________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。
3、严格执行任务单签收制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方应支付总费用的2‰每天收取违约金，并有权停止吊装或终止合同。由此产生的一切损失由甲方负责。
不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失，甲方应负责赔偿。
6、吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持下去“十不挂”，即:。
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不挂。
3、吊索及附件x不牢固，不符合安全要求。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。
必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。
吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。
甲方(盖章):______________________________。乙方(签字盖章):____________________。
代理人(签名):________代表(签名):_________。
签署日期_________________________日
出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
甲方向乙方租赁50t汽车起重机壹台(为五节臂)。
从20xx年9月4日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
xx省xx市xx县xx镇华阳热电厂内
1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
甲方：乙方：
20xx年xx月x日20xx年x月x日
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
本租赁设备使用地点：工地现场；工程项目名称：公司所有工地；设备进场时间：随叫随到，不固定时间。
根据甲方需要，随叫随到，不固定期限。
1、租用吊车为包月制，租金按月计费元/月（含税金）。不足一个月的按实际产生的天数/30天乘60000元计算。包月最低期限为一个月。
2、设备租赁时间自设备进场正式使用起计算。
3、吊车燃油费以及乙方操作人员的吃饭和住宿由保养维修相关费用由乙方承担。
4、方为该设备配备司机、起重工。
5、采用按月结算方式设备，当月由甲方现场负责人签单，不足一个月的按实际产生的时间按台班计算。另甲方在工程结束后五日内应结清乙方所有的租赁费。
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行，保证设备在租赁期间能正常投入使用。车辆每月维修期限为两天，维修时间可以尊重甲方的意见，乙方应已不影响甲方现场施工进度为主，合理安排修理时间。
2、乙方司机应按设备操作规程持证操作，服从甲方施工管理人员的调度与指挥，并保证遵守法律法规和甲方施工现场的规章制度。
3、上班时间：乙方驾驶员应完全遵守甲方工人的上下班时间，原则上每天10个小时工作时间。如因进度需要，乙方应满足甲方的加班需求。
本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份，双方签字（盖章）即生效。
甲方（公章）：___________乙方（公章）：___________
出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)。
承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款，并签订本合同:。
一、设备概况:。
设备名称。
模型设定。
量
评论。
250吨，sc_2500。
伊泰。
主臂64米。
二、设备用途:。
1)使用地点:__省__市。
2)项目名称:__石化项目。
3)设备操作内容:吊装操作。
三、租赁期间。
租期六个月，从20__到20__。需要延期的，另行约定。
四、租金价格:。
租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月)，月租价格1万元/天，不到一个月。该价格包括以下条件:。
1)设备每月工作时间不得超过240小时。
2)设备维修及司机工资由甲方承担；
3)燃料费用由乙方承担；
周末和任何节假日都不会影响租金价格；不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。
设备每月工作超过240小时，加班费按每小时1200元计算，不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算，加班费只在本月内累计，不跨月累计。
五、设备使用时间计算方法。
每天工作时，甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字，这是计算设备工作时间的唯一依据。
六、设备进出工作及费用:。
1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全；
乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。
七、支付结算:。
1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前)，乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整，作为本合同的首付款。
2)租金每月20日前支付一次；
3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。
八、甲方的责任和义务。
1)甲方保证设备正常工作，满足设备性能表中规定的性能要求。
2)甲方配备_名具有国家颁发的.有效操作证的合格操作司机；
5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数，请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。
九、乙方的责任和义务:。
2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存；
3)未经甲方同意，乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业；设备不得转租给第三方。
4)乙方应为设备运行提供燃料；
5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿；
6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。
十、违约条款:。
除上述条款规定的部分违约责任外，双方还受以下条款的严格约束:。
1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求，乙方可要求甲方及时更换合格的设备，由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担，在此情况下，乙方也可选择解除合同。
2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金，甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作，或随时安排设备退出，由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下，乙方仍有义务履行本合同的其他条款，租金照常计算。
3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租，乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。
4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金，则每拖欠一天，乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。
十一、安全责任条款:。
施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，作为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分。
十三、争议解决:。
所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成，任何一方均可提交__法院起诉。
十四，
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
15,。
本合同经双方签字盖章后生效。租约到期，租金结清付清后到期。
出租方:。
代表签名:。
承租人:。
代表签名:。
出租方（乙方）：______________________。
兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机（以下称吊车），为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。
一、概况。
1、吊车型号（吨位）及车牌：______________________。
4、使用时间：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、租赁金和付款方式。
1、每月租金每天工作小时，即：上午点至点；下午点至点。以外工作时间按加班计算，每小时元。
2、每天下班时必须签单，作业时间以签单为准。
3、吊车到现场前，预付人民币___________元，以后每月月底（当月29号至下月2号）结清当月吊装款，吊车退场前结清全部款项。如果延误结算，每天加收余款的2%做滞纳金。
4、如果甲方需要发票，乙方按当时税点（8%）加收税金，打印真实有效的发票。
三、安全责任。
1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥。乙方需配备有上岗证书的起重人员指挥，甲方协助现场的安全管理工作。
2、吊装作业，作业前，甲方负责向乙方吊车司机进行交底，保障现场道路畅通，作业场地的平整、结实。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业安全，严禁违障作业，违障指挥。乙方施工过程中若发生野蛮作业，甲方有权予以制止，并按施工后果严重程度扣除台班费。
3、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下（不包括钢丝绳、锁扣、捆扎）由甲方负责。
四、甲方的权利和义务。
1、在出租期间内甲方对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移规定范围内作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。
2、月租期间甲方负责进场车辆燃油。
3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏、丢失（包括部件），其损失由甲方负责。
4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。
5、起重工（具有合格操作证）由乙方提供。
6、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。
7、吊装特殊设备，甲方要提供专用吊具。
8、夜间工作甲方要无偿配备足够的照明设施。
五、乙方的权利和义务。
1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2、乙方机组人吊如果有意懈怠，甲方又有充足材料证明的情况下，可以向乙方公司进行投诉，或者要求调换人员。
3、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
4、每月车辆有两天保养、维修时间，台班照常计算。
5、如果设备维修时间超出两天以上按台班费予以扣除。
6、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。
7、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
8、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。
9、400吨、300吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。
10、乙方向甲方提供吊车性能表一份。
六、影响吊车作业事项。
1、因甲方准备工作不完善延误工作时间，一律按正常工作计时，整个台班不能作业按台班的50%收费。（月租按正常台班计时）。
2、甲方提供所吊物体重量、规格不实，导致不能完成作业，乙方不负任何责任并且全额收费。
3、遇风、雨、雷电人力不可抗拒的灾害，双方另行协商。
七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。双方盖章签字后，自乙方吊车进场之日起生效，吊车退出场地时解除。
八、违约责任。
如果甲乙其中一方不不按合同履行，对方有权终止合同并要求索赔损失，不能和解情况下，向甲方或者乙方所属地的仲裁机构进行仲裁或进行法律诉讼。
九、其它未尽事宜双方代表协商解决，本合同以下手写条款与打印条款具有同等效力。
甲方（公章）：___________乙方（公章）：___________。
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 结构形式：
2、租赁设备品牌：型号：
数量： 台
租赁设备产权人：
3、租赁期限：预计租赁期限为年日至月 日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式：按形式
租赁单价： 元/台班·台
5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为： 乙方人员为： 。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70 %，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3 租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。
7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场规章制度，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7 乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过 3 日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无x常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日 20xx元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。
9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日1500元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：
第2种：任何一方均有权向本合同签订地x提起诉讼。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确租赁双方的权利和义务关系，经双方协商一致签订本合同：
一、租赁设备
二、租赁用途和期限
1、本租赁设备用于乙方施工;
2、本设备租赁期限自约为个月。
三、租赁费用
4、设备基础预埋件费每台币计由乙方负责;
四、设备使用及维修
3、乙方委托甲方维护保养，养护费用每台每月元。
4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。
五、双方责任
2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责;
3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责;
4、设备在使用过程中，因机械设备本身质量问题所造成的安全 事故由甲方负责;
六、违约责任
乙方不按时交纳租金及维修、配件、保养等费用的，应向甲方偿付 违约金，以每日按欠费的千分之三计算。
七、其他事项
1、未尽事宜协调补充，另见附件;
2、如有争议协调不成，由甲方所在的x管辖;
3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕付清自行失效;
4、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
出租单位：______________(简称甲方)。
承租单位：______________(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称：______________。
施工地点：______________。
第一条租赁期限。
进场时间：20__年__月__日。
起用时间：20__年__月__日。
合同期限：_____月。
第二条租金计费方法及交纳期限。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第三条塔机租赁期间甲、乙双方的责任。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如"三通一平"接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第四条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第五条争议的解决。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第六条补充条款。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。
一、吊车类型及数量：_____________________;施工地点：_____________________;施工内容：_____________________;使用时间：_____________________。
二、租赁金和付款方式。
1、每月租金，超出部份每天按元计算，不足一月按月结算。
2、每月日前结算租金，退场前应结清全款。
三、安全责任。
1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。
2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
四、甲方的权利和义务。
1.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天)，承担违约责任。
3.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。
五、乙方的权利和义务。
1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决，自双方签字后生效。
出租单位：(简称甲方)。
承租单位：(简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称：
施工地点：
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第二条塔机租赁期间甲、乙双方的责任。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“xx通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第三条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第四条争议的解决。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第五条补充条款甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________________年____月____日。
________年____月____日。
出租方：(以下简称甲方)承租方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
1、租赁机械设备情况。
2、使用地点：
从起重机现场安装调试完毕，经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准)，至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
1、在租赁期间，合同租赁机械的所有权属于甲方，乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
1、机械进场、退场的费用、安拆费用、运输费等由乙方承担，每台计元(人民币大写：壹万肆仟元整)，一次包死，不在调整，该费用包括：进场时，从塔吊存放地运达施工现场的运输费及卸车费、安装和调试费;塔吊预埋件和基础的制作费用;出场时，塔吊的拆卸费以及由施工现场运出塔吊的装车费等。
2、塔吊的保险费，调试、检测检验取证、操作和维修保养等所发生的全部费用由甲方承担。
3、塔吊正常工作月租金(含正常维修费)：(不含税)，不足一个月的按实际天数计取费用。
4、计费时间：从起重机现场安装调试完毕，经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准)，至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
5、支付方式：塔吊进场安装完毕调试完成并取得使用合格证后，乙方支付甲方进出场费50%，即每台7000元，共计14000元(大写：壹万肆仟元整)，剩余进出场费50%待塔吊出场后支付。租赁期满，塔吊出场后，塔吊租赁费用根据租赁时间双方确定后，一次性付清，以支票或银行转账形式支付给甲方。
6、设备进场时间：年月日(具体时间另行通知)。
1、施工前乙方使用部门负责向甲方提供施工的内容及《作业指导书》等相关资料。并负责施工中的安全技术交底。
2、负责按甲方的要求提供组装、试验、施工场地，并对施工现场进行清理，负责对地下设施(如地下管道、电缆)空中障碍(如高压线)进行详细交底，必要时负责清除，使其具备施工条件。
3、负责对甲方机械作业任务单进行签字确认，并按照合同约定的期限支付租赁费。
4、负责与施工现场周边关系的协调。
5、乙方有权对甲方的.安装和拆除作业措施进行审查，但乙方的审查并不减少甲方的任何责任。
1、甲方应向乙方提交有关法律规定的主体资料及其它条例规定合法、有效的证件，包括营业执照、企业代码、法人资格(或法人授权委托书)、设备《安全检验合格》证、《安全检验报告》、《特殊工种操作证》等，并保证所提供证件的真实行，复印件必须加盖公章。
2、甲方在塔机安装时应派人进行技术指导。并负责后期使用时的维修保养。
3、甲方应保证所提供机械的质量及相应技术参数符合合同要求及国家有关规定，安全装置齐全、准确、灵敏、可靠，确保安全使用。
4、设备发生故障，乙方应及时通知甲方，甲方应抓紧时间抢修，及时排除故障，超过12小时，按天扣除乙方租赁费。
第七条：安全施工。
1、甲乙双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》，并按照相关规定进行管理。
2、施工中，双方严格遵守操作规程，不准违章指挥和违章作业，对于违章作业，指挥人员应立即制止，对于违章指挥，操作人员有权拒绝执行。坚持实施起重机作业“十不吊”。
3、施工中若发生安全事故时，由双方及有关部门共同调查处理，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》，以及其他相关规定和双方约定的责任和任务进行责任划分并承担相应损失。
4、由于乙方对施工现场或地下设施情况、吊装物品重量申报不清而造成事故由乙方负责并承担损失。
5、由于乙方指挥失误或安全措施未落实而造成的损失或责任由乙方承担。
1、不可抗力的认定标准按国家有关规定执行。
2、当不可抗力发生后双方应迅速采取措施，尽量减少损失，因不可抗力造成的损失由双方各自承担。
1、甲乙双方任何一方未按合同约定履行义务，违约方须按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。
2、乙方必须在合同约定的期限内付款，如预期，甲方除按所欠费用的0.5%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由乙方负责。
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;若协商不能解决，应提交荥阳市人民法院进行诉讼。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
双方另行协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各两份，本协议经双方法人代表或委托代理人签字加盖章单位合同章即可生效;使用完毕，租赁费付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
出租方：(以下简称甲方)。
承租方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种装备安全法》及相关法律、法规，本着公平互利的原则，为明确双方的权利和义务，就乙方租赁甲方起重机械设备的相关事宜，经双方友好协商，同意达成以下合同条款，供双方遵守、履行。
一、租赁物。
甲方将公司持有的起重机械设备(以下简称“设备”)捌台，有偿提供给乙方使用。设备名称、规格型号、数量及技术参数详见本合同附件。
二、设备租赁期限。
本合同租期自20xx年7月30日起，至2019年6月14日止。
三、设备费用交纳及付款方式。
1、设备租金。
1.1根据友好协商，乙方同意按照月交纳捌台设备的租金，每月合计25000元(大写：人民币贰万伍仟元整)。
1.2本合同下，如遇须计算设备日租金的，则日租金=月租金/30天。
2、押金。
乙方同意自本合同签订之日起的五个工作日内交纳75000元(大写：人民币柒万伍仟元整)作为合同定金，乙方在计租期开始后，合同定金自然转为合同押金，合同押金(定金)不计息。合同期满时，如乙方无违约行为，甲方按合同订立时的押金原数返还给乙方。如有违约行为，甲方有权从押金中扣除有关违约费用。
3、付款方式。
3.1经甲、乙双方协定，本合同从20xx年7月30日开始计租，每月15日为计租日。乙方自计租日起开始交纳设备租金;由于甲方原因，设备在20xx年7月15日仍未办理《特种设备安全使用证》的，则乙方自甲方办理完设备《特种设备安全使用证》之日起开始交纳设备租金。
3.2乙方同意采用先付费后使用的租赁方式租用设备，即乙方根据合同第三条第1款约定，在收到甲方提供的增值税发票后五个工作日内向甲方交纳设备租金。
3.3逾期交纳设备租金的，乙方须按应交租金总额的万分之五乘以实际延迟天数交纳滞纳金。
四、机械设备维护与修理。
1、甲方为乙方提供捌台设备一年的质保期，质保期以株洲市技术监督局或相关职能部门验收合格之日起计。
2、甲方负责质保期内设备的定期保养、维修等工作;乙方自行负责台设备质保期外的定期保养、维修等工作。
3、乙方对设备负有保管、日常保养的责任，乙方应及时向甲方报告和反映设备的运行状况。
五、双方权利义务。
1、甲方权利义务。
1.1有义务在质保期内对设备进行定期维修和保养。
1.2有义务负责应由甲方承担的设备检测、年检等。
1.3有义务保证出租的设备符合国家相关标准和法律法规的要求，保证出租设备及其配套(如轨道和供电等)安全可靠，无安全隐患。
1.4因甲方原因导致设备损坏或安全事故的，甲方应承担相关责任和损失。
1.5因乙方原因导致设备损坏或者出现故障无法使用的，甲方有权要求乙方更换同等品牌、型号、性能的设备或赔偿损失。
1.6负责设备保修期内设备检查过程中发现的问题和隐患进行及时整改。
2、乙方权利义务。
2.1有权要求甲方按照合同的约定提供符合要求的设备。
2.2有权要求甲方按照合同约定提供设备的定期维修保养服务。
2.4负责操作人员、指挥工的日常安全教育和现场技术交底，并签订安全生产责任状，报甲方备案。
2.5由乙方指派的操作人员必须持证上岗，按照设备操作规程和合同约定管理使用设备，不得违规或超负荷作业。
2.6为设备提供维护保养作业的便利和安全作业环境，负责设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。
2.8因乙方安全管理和保管不善而造成的设备或设备配件损坏、丢失的，由乙方照价赔偿损失或丢失的部分。
2.9未经甲方书面同意，乙方不得将设备转让、转租及抵押，不得对设备进行改造或增设他物。
2.10在合同期满后，乙方应保证设备配件齐全，能够继续正常、安全使用。
六、双方安全责任。
1、甲方安全责任。
1.1负责质保期内设备安全保护装臵的定期检查和维护，对设备的安全可靠性负责。
1.2在质保期内对设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，甲方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
1.3负责联系制造厂家为乙方操作人员提供使用前的培训。
2、乙方责任。
2.1乙方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。
2.2施工现场有多台设备交叉作业时，乙方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。
2.3乙方负责做好设备周边电线、障碍物的防护工作。
2.4乙方负责在机械设备活动范围内设臵明细的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
2.5乙方应对操作人员、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放臵、绑扎符合安全要求。
2.6当设备出现故障或发生异常情况是，操作人员应及时通知甲乙双方相关人员，设备应立即停止使用，待排查故障之后方可重新投入使用。
3、双方共同安全责任。
本着“谁操作谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。
七、违约责任：
1、在合同有效期内，任何一方不得无故终止合同，否则将以支付一个月设备租金作为违约金支付对方作为违约责任。
2、如乙方延期支付租金及费用，乙方须按本合同第三条第3.3款缴纳滞纳金。如乙方延期一个月仍未交纳或未交齐设备租金的，经催告之日起10个工作日内仍未交齐，甲方有权采取终止对乙方水、电供应等限制措施。
3、如乙方延期两个月仍未交纳或未交齐设备租金，经催告之日起10个工作日内仍未交齐的，甲方有权解除本租赁合同，乙方须在补交未交齐租金和费用的同时，支付甲方一个月设备租金作为违约金。甲方在收取违约金的同时不再收取乙方本合同第三条第3.3款中约定的滞纳金。
4、乙方在租赁期间，如将该厂房及设备转租，需事先征得甲方的书面同意;如果乙方擅自中途转租，甲方有权在押金中扣除一个月设备租金作为违约金。
5、如甲方无法提供合同约定的设备或提供的设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，乙方有权解除合同并要求甲方支付一个月设备租金作为违约金。
6、如甲方在20xx年7月25日仍未将设备安装完成，甲方须向乙方支付违约金，违约金为乙方应交年租金的万分之五乘以实际延迟天数，同时，乙方有权从应交付甲方的租金中直接抵扣违约金。
7、因甲方发生产权、债权纠纷等事项，影响乙方正常生产经营或违反合同规定的，应承担违约责任，因违约给乙方造成经济损失的，应赔偿直接损失。
七、其它。
1、除双方另有书面约定外，乙方确认如下地址及收件人为乙方的通讯联系地址及联系人、电话。
联系地址：
联系人：
联系电话：
甲方以上述地址及收件人为收件对象向邮局投递的邮件(文件)即视为合法送达。
3、如遇不可抗力事件造成的一切损失，甲、乙双方均不承担责任。
4、本合同中的租金均为含税金额，乙方将款项付至甲方在本合同中指定的账户中，如有变动，须另行书面通知。
八、附则。
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
2、本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商解决;若未达成一致，可诉于租赁物所在地人民法院裁决。
3、合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
甲方：
乙方：
为贯彻“友好协商、互惠互利、责权明确”的方针，明确双方在本工程中的责任、权利和义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程项目：新加坡·南京生态科技岛市政项目二期道路工程一标段。
第二条施工地址：南京市建邺区江心洲。
第三条工作内容：
第四条租赁费用及付款方式：
1、租金：该汽车吊月租赁费为每月元/台。此价格不含税)。
2、租赁时间：租赁时间按月计算，超过一个月，但其超过时间不足18天的，按照每天元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。
3、付款方式：次月5号前结清上月产生的费用。
第五条甲方权利与责任：
1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。
2、负责协调乙方进场作业过程中，业主要求办理的出入证。
3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。
4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。
5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排，乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排，甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退，乙方应当支持甲方工作。
6、甲方相关人员有权在巡查中，对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒，避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的，乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的，甲方有权停机使用，其停机造成的相关损失由乙方承担。
7、在租赁期内，甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续，并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的，甲方有权要求乙方整改完成，在整改期内不能做到的，甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。
第六条乙方的权利与责任：
1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。
2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好，保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作，保证其正常运行，各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查，所有的检查和保养工作，乙方应当做好相关的文字记录。
4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底，并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施，并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的人员，乙方须支持和配合。
6、对现场吊装安全又疑问的地方，乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商，确保吊装工作安全。
7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的'部位作业，以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况，乙方有权拒绝作业。
8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣，乙方负责其派遣人员的工资。
第七条安全生产：
1、乙方汽车吊在使用前的支腿时，应当对汽车吊的各支腿认真支垫，对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。
2、在构件吊装时，乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项，确保吊装安全。
3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责，起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查，在确认无误后方可给出起吊指令。
4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装“十不吊”原则，不准违章指挥和违章操作，对于违章作业，甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时，乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通，在指令明确和可靠的前提下，乙方作业人员方可指挥起重设备作业。
5、在租赁期内，乙方应答配备适合本工作的作业人数，避免作业人员疲劳作业。
6、在作业前，汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线，对影响吊装安全的路线和障碍物，乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的位置，甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方，甲方应当协调清除，保证吊装安全。
第八条安全责任：
1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗，因乙方使用无特种作业证人员上岗，导致事故发生的，乙方负全部责任。
2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时，因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等，给甲方人员及其他单位人员造成伤害的，乙方应承担主要责任。
3、在汽车吊作业范围内的吊装作业，因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的，乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业，出现伤害事故的，甲方承担主要责任。
4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业，乙方应当特别注意起吊方法和顺序，并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如：支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等)，因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的，乙方承担主要责任;在起吊前，乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的，甲方应当积极配合和处理，因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬，应当有书面报告)导致的事故，甲方承担主要责任。
5、如发生人身、机械及构件伤害事故，由双方有关部门共同调查处理，事故的损失由责任方承担。
第九条甲乙双方现场作业代表及职责：
1、现场作业代表：甲方;乙方。
2、现场作业代表的职责：主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。
第十条其他约定事项：
1、若起重机需要延期使用，延期使用期间按照本合同的各项条款执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效，费用付清后失效。
3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准，并有双方签字盖章后作为合同的附件，与本合同具备同等法律效力。
4、本合同一式两份，双方各执一份。
5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。
6、未尽事宜，双方协商解决。
兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。
一、吊车类型及数量：_________________;施工地点：_________________;施工内容：_________________;使用时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、租赁金和付款方式
1、每月租金，超出部份每天按_______元计算，不足一月按月结算。
2、每月日前结算租金，退场前应结清全款。
三、安全责任
1、施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。
2、由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
四、甲方的权利和义务
1、在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
2、按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天)，承担违约责任。
3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。
五、乙方的权利和义务
1、吊车操作人员必须报从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2、乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决，自双方签字后生效。
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利责任和义务经双方协商一致签定本合同，双方约定如下：
一.设备型号及台数：
qtz660型1台。
二.使用地点：
南京市江宁区佛城西6。
三.租赁期限：
自20xx年8月10日设备开始进场，使用时间按乙方开工单为准，停台时间按乙方停工单为准。
四.设备的运输.安装及拆除：
1.乙方负责设备进出场时的道路场地清理及设备安拆时的现场清理。
2.甲方提供基础部分施工图纸，由乙方施工，甲方负责技术指导。
3.甲方负责设备安装并交有关部门验收合格后方可使用。
4.乙方负责配备适合该设备的电源及电源箱，电源箱应靠近该设备(距离不超过三米)甲方负责电源以下部分的电缆及接线。本台自用电量不得小于40千瓦，如由于用电问题损坏塔吊电机，所造成的一切问题由乙方负担。
5.设备基础定位由乙方负责，如出现偏差费用由乙方自行负担。
6.设备租赁到期时，乙方提前七天通知甲方并负责清理拆除障碍物,费用由乙方负担。
五.费用支付：
1.进出场费按每台5000.00元支付(含安.拆.运输.检测验收手续费等)，月租费10000.00元，包括日常维护保养的费用，1名司机的工资和故障的修理及设备固定费用(不包括水.电及占地等费用)由乙方支付，日工资为每天95元，加班另行计算，合同签订之日起一个月必须使用，如不使用按半价收费。
2.设备入场后，乙方应按全款的50%付给甲方，余额在塔吊拆除后一次性付清。
3.从正式使用之日起计算，在租赁期达到三个月后，五日内结算上季度租费，如乙方无故拖延租赁费，甲方有权采取停台措施，不足一月按日结算。
4.若因工程原因和其他原因造成设备停台五日以上由乙方提供书面材料向甲方报停台，停台期间收取50％台班费。其中春节停台30天.夏季停台15天.秋季停台10天不收取台班费.因塔吊自身原因不能工作的不收台班费.超过以上天数收取50%台班费。
5.设备的基础费用及新塔吊的配重打灰费用由乙方负责。
6.设备停台后，乙方应付清甲方租赁余款，并由甲方安排时间拆塔。
7.设备进出场费及租赁费的'领取由出租方（甲方）盖财务章生效，其它领取无效。
六.租赁期间设备的维修与保养：
1.甲方按规定，定期派维修人员检查和维修，确保设备正常运转。
2.每月应给予三天维修与强制保养时间，甲方应向乙方提出申请，乙方根据工程形象进度提早安排。
3.每月因甲方造成设备停台三天以上，超过的天数扣除超过天数的租赁费，以上规定三天不包括设备加节.加附着.更换钢丝绳.上级检查及风.雨天气和不可抗力因素造成停台。
出租单位：_______（简称甲方）。
承租单位：_______（简称乙方）。
工程名称：_______。
施工地点：_______。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金（中途不抵冲租金）。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，（本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机），乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日_______%支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全事故）及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
1、____________________________。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承租人（甲方）：
出租方（乙方）：
甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务，双方经友好协商，签订本合同，并共同遵守。
起重机；
施工现场：
使用时间：
二、租赁款及支付方式。
房租：一月；
付款方式：
三、安全责任。
1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥，坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。
2、吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目，并派专人指挥作业，双方统一发出信号，确保作业。如施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。
3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车，严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。
四、甲方的权利和义务。
1、在租赁期内有权使用租赁的起重机，但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押，乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失，应承担所有责任。
2、按照双方约定支付租金。
3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
4、起重工（有合格操作证）、钢丝绳和轨枕由乙方提供。
五、乙方的权利和义务。
1、由于特殊的施工条件，乙方必须提供足够的操作人员，乙方人员必须24小时待命，随时全力配合施工队伍，不得偷懒。
2、在起重机使用期间，甲方应提供起重机施工所需的'主要燃油（柴油），所有其他费用和油料由乙方负责。
3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥，遵守相关的规章制度。
4、乙方提供的设备必须保证正常运行，并利用业余时间维护设备。如发生设备故障，乙方应立即组织抢修或提供其他设备，不得延误施工，由此造成的损失由乙方负责。
5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。
六、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方（公章）：_______。
乙方（公章）：________。
法定代表人（签名）：__________________________。
在___________________________。