ID：988566
时间：2023-07-06 07:45:02
上传者：曹czj现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。
购货方:(以下简称为甲方)
供货方:(以下简称为乙方)
一、产品名称:
二、数量:xx块。
三、价格:xx(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准
甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在xx之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按《经济合同法》到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲 方:(签章) 乙 方:(签章)
签字代表: 签字代表:
日 期: 日 期
需方：签订地点：
供方：朱站友（***011）签订时间：
一、产品名称：复合硅酸盐水泥
二、产品规格：天顺p.c32.5
三、产品价格：单价310元/吨（含税票），如有特殊原因调价，以出示调价函为准。
四、质量要求、技术标准：严格按国家标准执行，供方应提供出厂合格证书、检验报告。
五、交（提）货地点、方式：需方提前向供方报用量，供方应在需方指定时间内运到需方工程现场交付。
六、运输方式及装卸费用：由供方承担。
七、结算方式及期限：数量不多，工程完工30日内向供方付清全款。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式贰份，双方各执一份，经双方签字后生效，工程竣工货款两清后本合同自动解除。
需方供方
项目负责人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：***
天户行：农行宜宾市分行营业部
账号：4941 0104 0008 897
年月日
供货单位（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方给排水管材供货事宜，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵照执行。
第一条材料的名称、品种、规格
1、材料的名称、规格型号、数量、单价及合同额（见明细）
材料名称型号规格单位数量单价(元)暂定总金额（元）质量要求备注
合计金额（大写）
说明：（1）本价格不受市场及原材料的波动而变化，在整个合同执行期间不再作任何调整。（2）以上数量为暂定量，按送货最终验收的实际数量结算。（3）乙方必须保证所供货物均为优质产品，产品质量必须符合国家相标准的相关要求。
第二条双方权责
1、甲方权责
（1）甲方有权对乙方所提供货物的质量进行抽检。
（2）甲方有权拒绝接受质量不合格的货物。
（3）甲方有权制定专人指挥车辆卸货以及对货物进行验收。
（4）甲方有责任和义务对乙方送到的货物及时验收，验收后在送货单签字确认。
2、乙方权责
（1）乙方必须按照甲方的要求本合同规定，按时提供货物，并确保所供物品的质量符合设计技术的要求。
（2）乙方必须向甲方随货提供产品合格证、产品质量检测报告及生产厂家资质等相关资料。
（3）乙方送货车辆必须服从甲方指定人员的指挥。
（4）乙方应该积极协助甲方做好货物的质量检验工作。
（5）乙方必须保证所供货物没有质量瑕疵，免受本合同以外任何一方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。如果发生上述诉讼纠纷，给甲方造成的相应损失由乙方承担。
（6）乙方有权要求甲方按时支付货款。
第三条：货物的质量
1、管材的质量标准：按甲方质量要求。
2、实行抽样检验质量的管材，应采用的抽样标准或抽检方法和比例符合甲方要求。
第四条：货物的技术指标：所有的货物技术指标应符合甲方质量要求。
第五条：材料的包装标准和包装物的供应：按行业惯例。
1、材料的交货单位：重庆庆华建设工程有限公司黔西工业园区循环经济大道改建工程项目部。
2、乙方应向甲方提供统一而完整的送货单据（单据应注明材料的名称、规格型号、单位数量、单价、金额、材料的品种等），以便甲方核实乙方所供货物的数量。
3、交货方法：乙方送货到工地，甲方卸货。
4、运输方式：汽车运输。
5、交货时间：分批下单，分批供货，常规产品下单后三天内货到工地，定尺加工产品下单后十天内货到工地。
6、交货地点：毕节市黔西县循环经济工业园区
7、交货单位：重庆庆华建设工程有限公司黔西工业园区循环经济大道改建工程项目部。
8、乙方必须随货提供的资料有（包括但不限于）：货物合格证，检验报告及其他与货物有关的技术资料。所有资料必须满足甲方的报检需求，复印件需加盖公章，数量为一式六份。
第七条：材料的检验和试验
1、管材的质量及技术要求，依据中华人民共和国《yd/t 841-20xx地下通信管道用塑料管》通信行业的有关检测指标。乙方提供管甲方认可的各种管材样品，并出具有法律效力的质检部门对样品的检测报告，报告作为合同的附件，附件检测的各项指标为所供管材质量的标准。
2、在甲、乙双方对货物进行常规检测之后，甲方可以另行对乙方所供货物进行复试，检测费用由甲方承担。如：甲乙双方在协商同意的材料以后，乙方不按照要求提供材料，被检测不合格，乙方应在甲方指定时间内无条件更换货物，并承担由此给甲方造成的相应损失。
第八条材料验收：
（一）数量验收
1、验收时间：货到工地前乙方应提前一天时间通知甲方有关人员组织验收。
2、验收手段：现场抽检，目测好仪器检测。
3、验收标准：按甲方质量要求。
甲方：
乙方：
需 方： 签订地点：
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
三、交货地点、方式：
四、运输装卸方式及到达站(港)和费用负担：
五、包装标准、包装物的供应与回收：
六、验收标准、验收方法及提出异议期限:
七、随机技术资料，备品、配件、工具数量及供应办法：
八、货款结算方式及期限：
九、本合同如需提供担保，可另立合同担保书，作为本合同的附件：
十、违约责任：
十一、合同争议解决方式：本合同发生争议时，由双方协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
十二、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充件”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的.法律效力。
十三、本合同一式十份，供需双方各执正本一份、副本四份，自合同签订之日起生效。
电 话： 传 真： 电 话： 传 真：
合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日
供方：
供、需双方为实现合同目的，明确双方权利义务，根据有关法律法规，经双方协商一致，就沈阳****置业有限公司执行。
第三条、商品包装标准：有国家技术规定的，按国家技术规定执行;无国 标准 家技术规定的，由买卖双方商定。 第四条、产品的交货时间、交货地点、运输方式及费用。
第五条、验收标准及方法： 第五条、验收标准及方法：货到工地后，需方按现行国家验收标准及双方 认定型号规格及样品为准。供方须向需方提供产品合格证及检验报告。
第六条、对质量提出异议期限： 第六条、对质量提出异议期限：需方对供方产品如有疑问及异议，在 15 天内以书面形式向供方提出，并负责对货物进行保管。在此期间内，需方有权 拒付不符合合同规定的货款。供方收到需方通知后，须在 第 1 页 共 3 页 天内派人员到现 场处理。否则，即视为接受需方提出的异议和处理意见。
第七条、 结算方式及期限： 合同签定后， 需方支付供方合同货款总额的 第七条、 结算方式及期限： % 作为合同订金。供方发齐货到需方工地经需方验收合格后，需方再支付到合同 货款总额的 %，余下合同货款总额的 %作为质量保证金，待需方使用满 壹周年后无任何质量问题后，于 7 个工作日内付清。
第八条、违约责任。 第八条、违约责任。 1、供方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的，应 无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则， 按违约处理。 2、供方因产品包装不符合合同规定，导致货物刮花、破损的，供方应当 负责赔偿。 3、供方逾期交货的，应向需方偿付逾期交货的违约金，并承担需方因此 所受的损失费用。 4、产品错发到货地点的，供方除应负责运交合同规定的到货地点外，还 应承担需方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。未经需方同意， 单方面改变运输路线和运输工具的，应承担由此增加的一切费用。 5、由于需方原因，如没落实产品规格型号、数量等而使供方交货期延迟 的，责任由需方承担。 6、如供方未能按本合同规定的交货期交货(不可抗力除外) ，从规定交 货期限起每延迟壹天按合同总价的 %对延期交货向需方支付违约金; 并有权单方面取消合同和保留进一步追究其由此造成需方间接损失的权利。另外， 对于因供方迟交货而导致需方增加缴纳有关税费或其它费用，则此等增加之费 用须由供方承担。
第九条、不可抗力：是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何 一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期 限相当于不可抗力事件影响的时间;但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同 价格。
第十条、解决合同纠纷的方式： 第十条、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方 协商解决;如协商不成则按国家法律程序解决。
第十一条、其他。
第十一条、其他。
1、本合同生效履行期间内，双方不得随意变更或解除合同。合同如有未 尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律 效力。
2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章起生效。
甲方向乙方购买下表所列物资(材料)，为明确双方的权力和义务，经双方协商，签订本合同，以便共遵守。
(经合同双方协商一致之后，以表格形式列明并附于本合同之后。详见本合同下载文档所示。)
注：乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表)，单价已包括了材料费、运输费(不含税)，实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。
交货期限：自甲方施工单位施工起至甲方单位竣工止。
交货进度：在无自然灾害，无政治问题的情况下，乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。
1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责，且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题，甲方可当场扣除方量)，包括之前车数都以此为结算依据。
2.验收合格，由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单)，给乙方作为结算凭据。
1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。
2.本项目沙石料总计两百万，预付二十万，余款再分两次付款，第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%，扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后，两个月内一次付清。
1.在双方没有违约的情况下，甲乙双方不得单方面解除合同，如乙方中途不供应材料，甲方有权清理出场，甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。
2.在乙方没有违约的情况下，甲方更换供应商，甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。
合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时，由双方协商解决，协商不成可向法院起诉。
本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方：(供方)
乙方：(需方)
本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。
一、货物名称：0.5cm―2cm，2cm―4cm，石子、水洗沙、戈壁料。
二、质量标准：石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。
三、供货方式：汽运
四、价格：甲方将以上货物从运至******城的乙方工地，到货价格为水洗砂**元/m?，0.5cm―2cm石子**元/m?，2cm―4cm石子**元/m?，细沙**元/m?，戈壁料**元/m?，以上价格均为含税价(出具发票)。
五、供用量：按乙方实际要求用量供应。
六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。
七、结算方式：乙方每壹个月将甲方所运砂石料货款的60%结清。***年**月**日之前将所有剩余款结清。
八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金(计每车付160元违约金)。
九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效，此合同一式四份，甲方一份，乙方三份。工程结束，本合同自动失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日年月日
甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
北京恒盛商贸
所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）
4.运 输 费：包含在货款内
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
帐户：__年__ 月__ 日
1、名称要正确填写，不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品，应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号，参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法，按国家或主管部门规定的计量方法执行；没有规定的，按双方商定的计量方法执行。
6、供货期限，可以合同约定。一般来讲，提货的以乙方通知提货日期为准（应给甲方必要的途中时间），代办托运的以货交承运人为交货日期，送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
标准有国家标准gb、部颁标准、企业标准qb。如果要填写，须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同，多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品，或对产品质量有特殊要求的，必须具体约定为哪个标准，或商定的条件、样品（共同封存样品，分别保管）、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限，在保证期内，发现质量问题，应承担违约责任，但排除需方的非正常使用导致。
1、交货地点，涉及“标的物交付”，也是风险转移的分界点。
交货地点，作为合同履行地，它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时，以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点，则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。
2、交货方式：工厂交货（提货）、目的站港交货（送货）、货交承运人（代办运输）等等。对外货易中，有专门的术语。
1、运输方式一般由需方提出，也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。
产品交货数量的正负尾差，合理磅差和在途自然损耗量，对此规定及计算方法，有关主管部门有详细规定，在合同中应明确注明。
我们的实践中，一般不允许有量差，按实际收货量结算。
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分，包装不善则会使商品变质和损坏，失去商品本身所具有的价值和使用价值，而高质量的包装不仅能有效地保护商品，而且能提高商品的附加值，增强商品本身的竞争力。而讲质量，首先要讲标准，标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准：按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的，也没有约定的，供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应，除国家规定由需方供应的以外，应由供方供应，也可合同约定。
3、包装物回收：由合同约定，并约定回收费用。如，油桶、氧气瓶等。
1、验收手段：全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准：国家标准，行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间：约定多少天内应验收完毕，不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限：
在约定检验期间的，需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方，怠于通知的，视为数量或质量合格。书面通知中，建议明确供方的回复时间，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的，需方收货后，应当在发现不合格的合理期间内通知供方，未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的，视为合格。但对质量保证期有约定的，适用质量保证期。当然，供方知道所提供的产品有质量问题的，不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲，品种、规格、型号、花色和质量不合格的，为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品，应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁（由哪个机构）负责验收和试验等等。
对机电产品，应明确规定随主机的辅机、附件、配套产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应明确设备清单。
1、结算方式：现金、支票、汇票、托收承付（验单付款或验货付款）。
2、结算期限：预付款、货到付款、分期付款。
可另立担保合同——————担保法、物权法内容
（1）供方的违约责任
1、供方不能交货的，应向需方承担不能交货部分货款百分之几的违约金。（通用产品幅度为1—5%，专用产品为10———30%）
2、供方所交产品品种、规格、型号、花色和质量不符合合同约定的，如果需方同意利用，则按质论价，如果需方不能利用的，供方应负责包换或包修，并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或退换的，按不能交货处理。
3、供方逾期交货的，每逾期一天，应向需方承担违约金，并承担需方因此而造成的损失。逾期交货的，发货前须与需方协商，如果仍然需要的，供方应照数补交；如果不再需要的，应当在接到供方通知后天内答复，并办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
4、供方提前交货的，如果是需方提货的，可拒绝提货；如果是送货的，可要求供方承担提前交货期间的保管费用，需方仍按约定支付货款。如果运输费用由需方承担，而合同约定了运输路线、交通工具等，供方擅自改变的，应承担由此增加的费用。
（2）需方的违约责任
1、需方中途退货的，应向供方承担退货部分货款的违约金。
2、 需方未按约定时间提供应交的技术资料或包装物的，交货时间得以顺延，还应向供方承担违约金。不能提供的，按中途退货处理。
3、需方自提产品未按约定时间或通知的时间提货的，应支付违约金，并承担保管费用。
4、需方逾期付款的，应承担违约金。
5、需方违反合同拒绝接货的，按退货处理，并承担由此造成供方的损失。
解决合同纠纷的方式：是指双方是约定仲裁，还是向法院起诉？
1、如果双方想通过仲裁解决，则应写明由“xx仲裁委员会”仲裁，名称不能确定的，视为无效约定。不能表述对仲裁不服的，有权向人民法院起诉”，它违反了“或裁或审”原则，致使仲裁协议约定无效，而由法院取得管辖权。
2、如果双方约定通过起诉解决，则可以约定管辖法院。原告地、被告地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地。有的当事人为方便自己诉讼，则可约定自己一方住所地法院管辖。有的为防止对方起诉，则约定由被告一方所在地法院管辖。
1、特别约定或补充条款：如：木材的检验检疫、运输证，火工品的几证等等。
2、送达约定：根据本合同要求所发送的通知或者其它通讯往来应用中文书写并且由专人或传真或以挂号信函送达，双方的法定地址以落款地址为准。
所有的通知及其他通讯往来在下列首先发生的日期应被视为已正式送达：
1）如专人送达，则为收到之日；
2）如为传真，则为回传确认之时；
3）如采取邮寄，则为寄出之日后五天，以邮寄凭证为准；
4）如由快递传送，即为快递寄出凭证后的3天；邮寄的瑕疵，如何证明邮寄的内容是关键。邮寄人员确认，公证送达。还可以约定登报公告送达。
如果送达地点需要变更的，一方将于变更后的次日用书面形式通知对方，否则对方按上述确认的地点所送达的文书，不论是否收到，均视为送达。
3、合同份数、生效条件：几式几份？签字盖章生效？或附条件生效？等
4、其它约定：本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。
应包含：单位全称、详细住址、邮政编号、法定代表人、代理人、联系电话；开户银行、帐号；合同签订日期。
甲方（出卖方）：
乙方（买受人）：
签订地点：
签订时间：
第一条 批量、价款及交（提）货时间
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条 交（提）货方式、地点：
第七条 运输方式及到达站和费用承担：
第八条 检验标准、方法、地点及期限：
第九条 成套设备的安装与调试：
第十条 结算方式、时间、地点：
第十一条 担保方式（也可另立担保合同）：
1、提交 仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉
第十四条 其它约定事项：
甲 方
甲方（章）：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：乙 方
乙方（章）：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号鉴（公）证意见
经办人
鉴（公）证机关（章）