2023年注册监理工程师合同管理(汇总10篇)

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案：bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程款垫支保证

正确答案：abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案：cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案：bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

a.及时通知委托人变动后果

b.延长完成监理任务的时间

c.终止监理合同中增加内容的执行

d.追索委托人的违约金

e.申请支付附加工作的报酬

正确答案：abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

a.合同履行过程中发生不可抗力

b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

c.当事人一方迟延履行主要债务

d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

a.无偿转让财产

b.怠于行使到期债权

c.放弃到期债权

d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

e.未按约定提供担保

正确答案：acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

a.土地使用权

b.城市房地产

c.车辆

d.机器

e.土地所有权

正确答案：abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

a.实施工程的进度计划

b.每个指定分包商施工各阶段的安排

c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案：abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案：cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案：abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案：acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案：cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

正确答案：abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

a.只减少1名招标人代表

b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案：bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案：acd

1.下列属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

答案b

2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。

a.要约到达对方之前

b.对方发出承诺之前

c.对方承诺要达要约人之前

d.对方承诺生效之后

答案b

3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

答案b

4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。

a.违反了法律规定的条件

b.自订立起就没有法律效力

c.不受到法律保护

d.自宣布无效之日起无效

答案d

5.合同可变更、撤销的前提是( )。

a.损害国家利益

b.违反法规

c.当事人提出请求

d.当事人一方违约

答案c

6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的'新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

答案d

7.a公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

a.应当由a公司承担清偿责任

b.应当由b公司承担清偿责任

c.应当由a公司和b公司承担连带责任

d.a公司和b公司均不再承担清偿责任

答案c

8.合同履行的前提和依据是( )。

a.有效的合同

b.合同法

c.诚实信用原则

d.合同生效

答案a

9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。

a.不动产所在地

b.不动产承包人所在地

c.不动产发包人所在地

d.双方约定地

答案a

10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

答案d

11.下列又称为不安抗辩权的是( )。

a.同时履行抗辩权

b.先履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.不履行抗辩权

答案b

12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。

a.同时履行抗辩权

b.代位权

c.撤销权

d.不安抗辩权

答案d

13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

a.单方宣布合同终止

b.请求政府行使主管部门授予撤销权

c.请求法院撤销债务人行为

d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

答案c

14.关于合同变更下列说法错误的是( )。

a.协商一致是必要条件

b.仅指合同内容的变更

c.一定条件下可变更主体

d.合同的变更一般不涉及已履行的内容

答案c

15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。

a.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让

b.只可转让权利，不可转让义务

c.一般采用书面形式签订转让合同

d.可以将权利和义务一并转让

答案b

16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。

a.须经对方同意

b.无须经对方同意，但应通知对方

c.无须经对方同意，也不必通知对方

d.须经对方同意，但要办理公证

答案a

17.关于违约责任，说法错误的是( )。

a.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

b.双方违约的，各自承担相应责任

c.表现形式包括不履行与不适当履行

d.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

答案a

18.承担违约责任的条件是采用( )。

a.严格责任原则

b.限制责任原则

c.公平原则

d.公正原则

答案a

19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。

a.支付赔偿金

b.没收定金

c.减少合同价格

d.采取补救措施

答案d

20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.赔偿损失

d.支付违约金

答案c

1.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括【b】。

a.报价计算的正确性

b.评标价的优劣

c.投标人的资格

d.投标保证有效性

2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【c】。

a.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

b.暂停执行监理业务超过3个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

d.委托人未能为监理人提供必需的工程资料

3.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应【c】。

a.无偿归监理人所有

b.按使用前的原值付款后归监理人

c.归还委托人，监理人无须支付费用

d.归还委托人，监理人支付折旧等费用

4.建设单位在( d )合同中承担了项目的全部风险。

a.单价

b.总价可调

c.总价不可调

d.成本加酬金合同

5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【b】。

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延

d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

6.承包人负责采购的材料和设备，应( c )。

a.发包人负责检验试验，费用发包人承担

b.发包人负责检验试验，费用承包人承担

c.承包人负责检验试验，费用承包人承担

d.承包人负责检验试验，费用发包人承担

7.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由【b】承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( c )内提出。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在【c】签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

a.提交竣工验收申请之日

b.竣工验收之日

c.本该进行竣工检验之日

d.承包商提交检验申请之后第28天

10.a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当【d】。

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机，a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机，a公司支付电视机的货款

11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( a )。

a.不承担责任

b.监理单位承担全部责任

c.监理单位承担监督不力的责任

d.监理单位承担连带责任

12.下列可以构成一个有效的承诺是( b )。

a.承诺是由非受要约人做出

b.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

c.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

d.向不特定的多数人同时做出承诺

13.设计合同生效的时间是指( c )之日。

a.设计人收到中标通知书

b.当事人双方在合同签字盖章

c.设计人收到发包人的定金

d.设计人实际开始工作

14.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( a )组织试车。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.设备供应人

15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的`连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( a )个月。

a. 19

b. 19.5

c. 21

d. 21.5

16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( c )。

a.当事人有损失

b.当事人有过错

c.合同尚未成立

d.过错与损失之间的因果关系

17.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( b )之日起生效。

a.签订

b.登记

c.履行

d.主合同生效

18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( b )。

d.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

19.下列哪些财产可以抵押( c )。

a.土地所有权

b.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

c.抵押人所有的房屋

d.有争议的财产

20.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( d )合同。

a.可调价的总价

b.不可调价的总价

c.单价

d.成本加酬金

1.对转让监理业务的，监理单位受到的最高行政处罚是(  )。

a.追究刑事责任

b.罚款

c.责令停止整顿

d.吊销资质证书

答案：d

2.(  )的业务范围广泛，其服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等。

a.工程监理单位

b.工程咨询公司

c.科研单位

d.设计单位

答题要点：工程咨询公司的业务范围很广泛，其服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行，工程咨询公司也可以与承包商联合投标承包工程。工程咨询公司的服务对象不同，相应的具体服务内容也有所不同。

答案：b

3.下列各项制度中，(  )为建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持。

a.招标投标制

b.合同管理制

c.项目法人责任制

d.项目咨询评估制

答案：b

4.监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(  )意见。

a.业主

b.总监理工程师

c.承包单位

d.监理单位

答案：d

5.按照《建设工程监理规范》要求，建设工程监理除应符合本规范外，还应符合(  )的规定。

a.工程建设强制性标准

b.国家现行的有关强制性标准、规范

c.国务院发布的有关强制性标准、规范

d.《建筑法》

答案：b

6.合理而有效的(  )是目标控制的.重要保障。

a.控制

b.组织

c.分工

d.流程

答题要点：由于建设工程目标控制的所有活动以及计划的实施都是由目标控制人员来实现的，因此，如果没有明确的控制机构和人员，目标控制就无法进行;或者虽然有了明确的控制机构和人员，但其任务和职能分工不明确，目标控制就不能有效地进行。这表明，合理而有效的组织是目标控制的重要保障。目标控制的组织机构和任务分工越明确、越完善，目标控制的效果就越好。

答案：b

7.有关cm模式的描述中，正确的是(  )。

a.非代理型cm模式又称为纯粹cm模式

b.代理型cm单位只能对设计单位提出合理化建议

c.非代理型cm单位不与设备供应单位签订合同

d.非代理型cm单位与施工单位之间是总分包关系

答案：b

8.监理机构一般由总监理工程师、(  )和其他监理人员组成。

a.监理工程师

b.参与竣工预验收人员

c.副总监

d.专业监理工程师

答案：d

9.按照控制信息的来源，可将控制分为(  )。

a.事前控制和事后控制

b.主动控制和被动控制

c.开环控制和闭环控制

d.前馈控制和反馈控制

答案：d

10.在我国，建设工程监理的服务对象是(  )。

a.工程施工项目

b.施工单位

c.设计单位

d.建设单位

答题要点：建设工程监理的服务对象是建设单位。监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护的。

答案：d

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师理论法规试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.对于建设工程的目标控制流程来说，()首先涉及的是传统的生产要素，包括人力、建筑材料、工程设备、施工机具、资金等。

a.投入

b.转换

c.反馈

d.对比

2.根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，按照()可将其分为前馈控制和反馈控制。

a.控制措施作用于控制对象的时间

b.控制过程是否形成闭合回路

c.控制信息的来源

d.控制措施制订的出发点

3.在组织结构中，如果组织缺乏足够的()，将会使其运行陷入无序的状态。

a.管理层次

b.管理跨度

c.管理部门

d.管理职能

4.监理企业在有条件的情况下，除了强化企业自身管理外，还要注重风险管理，实行监理()，适当转移责任风险。

a.财务管理制度

b.风险预检制度

c.责任保险制度

d.市场定位制度

5.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是()。

a.资产评估

b.股权设置

c.认缴出资额

d.制订公司章程

6.注册监理工程师()，应当办理注销注册，交回注册证书和执业印章，注册管理机构将公告其注册证书和执业印章作废。

a.依法被吊销注册证书的

b.年龄超过65周岁的

c.注册有效期满且未延续注册的

d.死亡或者丧失行为能力的

7.为了使工程项目参建各方依法履行各自的责任和义务，在工程建设中必须实行()。

a.合同管理制

b.建设工程监理制

c.工程招标投标制

d.项目法人责任制

8.根据工程开工时间和进度要求安排动拆迁和设计进度计划，是建设工程进度控制的全方位控制中()方面的考虑。

a.对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制

b.对整个建设工程所有工作内容都要进行控制

c.对影响进度的各种因素都要进行控制

d.注意各方面工作进度对施工进度的影响

9.投资控制追求的最高目标是()。

a.实际总投资未超过计划总投资

b.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资

c.在投资目标分解的`较高层次上，实际投资不超过计划投资

d.在投资分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资

10.建设程序是指一项建设工程从设想、提出到决策，经过设计、施工，直至投产或交付使用的整个过程中应当遵循的()。

a.优化方案

b.施工原则

c.内在规律

d.科学方法

11.与其他的风险对策相比，非保险转移的优点体现在()。

a.能够保证建设工程的进度和质量，不致因重大损失而增加投资

b.提高目标控制的效果

c.被转移者往往能较好地进行损失控制

d.提高整个建设工程风险管理的水平

12.监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作，这体现了建设工程监理实施中()的原则。

a.公正、独立、自主

b.权责一致

c.严格监理，热情服务

d.综合效益

13.在fidic道德准则中，“在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和忠诚地进行职业服务”属于()的内容。

a.正直性

b.公正性

c.对他人的公正

d.对社会和职业的责任

14.在()模式下，监理工程师需具备较全面的知识，做好合同管理工作。

a.平行承发包

b.设计或施工总分包

c.项目总承包

d.项目总承包管理

15.监理实施与监理组织设计都应遵循()原则。

a.公正、独立、自主

b.权责一致

c.分工与协作统一

d.综合效益.

16.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录，是()的职责。

a.总监理工程师

b.总监理工程师代表

c.专业监理工程师

d.监理员

17.分包商在施工中发生的问题，由()负责协调工作。

a.业主

b.总包商

c.监理机构

d.总监理工程师

18.监理工作的重点和难点是()。.

a.与业主的协调

b.项目监理机构内部人际关系的协调

c.与承包商的协调

d.与设计单位的协调.

19.建设工程监理中最常用的一种协调方法是()。

a.会议协调法

b.交谈协调法

c.书面协调法

d.情况介绍法

20.总监理工程师负责制的核心是()，它构成了总监理工程师的工作压力与动力。

a.权力

b.责任

c.服务

d.监督

acaca aadbc ccacb dbaab

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案：d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案：b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案：a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案：b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案：a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案：d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案：a,

执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案：c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案：b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案：d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案：a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案：a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中，()是错误的。

a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案：c,

1、设置缺陷责任期的目的是( d )

a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。

a、项目开发招标 b、项目总承包招标

c、堪察设计招标 d、工程施工招标

3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )

a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表

b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表

c、按里程碑进度支付表

d、按年支付的申请报表

4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。

a、资格预审 b、招标预备会

c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审

5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。

a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分

c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对

6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。

a、10天 b、14天 c、15天 d、30天

7、工程现场的自然条件应说明 ( c )

a、建设用地面积 b、建筑物占地面积

c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况

8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )

b、资金来源，说明筹资方式

c、资金数额 d、资格和合格条件要求

9、标底价格( a )

a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成

c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。

a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。

a.工程施工招投标    b.项目全过程招投标

c.勘查设计招投标        d.材料、设备供应招投标

12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。

a、30 b、40 c、50 d、60

13、下列说法不正确的是( c )

a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标

15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2

16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类

a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法

c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法

17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标

18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )

a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标

19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )

c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )

a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期

c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目

1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。

a.合同主体不变，仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e.丙公司应承担与主债务有关的从债务

2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。

a. 支付违约金 b. 赔偿损失

c. 采取补救措施 d. 追缴财产

e. 继续履行

3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。

a.工程所有人签发完工验收证书

b.承包人完成施工任务

c.工程所有人组织工程验收

d.工程所有人实际占用全部工程

e.保修期满

4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。

a.要式合同自双方当事人签字时成立

b.不要式合同在承诺生效时成立

c.要式合同在承诺生效时成立

d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立

e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。

a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题

b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭

c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权

d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同

e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提

6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。

a.按合同约定派驻人员

b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

d.负责工程施工中有关各方的协调管理

e.负责办理施工有关的行政批准手续

7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。

a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

b.工期按实际延误的工日顺延

c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

d.付给勘察机构适当的利润

e.继续提供必要的生活条件

8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。

a.工程师书面指令

b.施工会议纪要

c.招标文件中的投标须知

d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

e.检查和试验记录

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。

a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( d )。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d  )。

a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。

a.经济 b.最长 c.合理 d.法定

6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制

c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位

8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格

c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b  )。

a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(  c)关系。

a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。

a.公平 b.科学 c.独立 d.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查

c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构

c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

a. 业主代表 b. 施工单位负责人

c. 监督站负责人 d. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序

c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

b.总监理工程师、监理单位技术负责人

c.项目经理、总监理工程师

d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。

1、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( c )。

a、工程师已拒绝索赔要求 b、承包人需提交现场记录和补充证据资料

c、承包人的索赔要求已成立 d、需等待发包人批准

2、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，(d )。

a、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

c、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

3、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( d )确定合同是否无效。

a、发包人确认 b、工程师确认 c、建设管理部门 d、人民法院

4、下列行为中不符合暂停施工规定的是( c )。

a、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

b、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见

c、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

d、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

5、下列关于工程量计量的说法正确的是( b )。

6、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为( b )。

a.费用和工期损失全部由业主承担 b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延 d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

7、在施工合同中，(d )是承包人的义务。

a、提供施工场地 b、办理土地征用

c、在保修期内负责照管工程现场 d、在施工期内对施工现场的照管负责

8、因承包人的原因不能按期开工的，(b )推迟开工日期。

a、承包人应以书面形式通知工程师 b、应当经过工程师批准

c、承包人与发包人协商 d、应当经过建设行政主管部门批准

9、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( b )。

a、发包人承担费用和工期损失 b、承包人承担费用和工期损失

c、承包人承担费用，但工期给予顺延 d、发包人承担费用，但工期给予顺延

10、以下( a )合同让承包商最关心成本估算。

a、固定价 b、成本加激励费 c、时间和材料 d、cppf

11、以下关于成本补偿合同的陈述中，哪一句是不正确的? ( b )

a、卖方对成本控制的兴趣降低了 b、付款仅根据货物或服务的交付

c、买方更关心卖方的执行情况 d、买方的财务风险更大了

12、描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带有工程图纸的规格称为(a )。

a、设计规格 b、功能规格 c、性能规格 d、商务规格

13、对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要( b )。

a、每月支付更多 b、审计卖方的成本

c、经常评估支付的费用 d、书面纪录详细的工作范围

14、 合同中的'激励条款的作用是( d )。

a、增加买方成本 b、通过增加成本提高项目质量

c、把风险转移给买方降低卖方的风险 d、改进合同、协调买卖双方目标的途径

15、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是 (a )。

a、固定价格合同 b、固定酬金合同

c、成本加固定酬金合同 d、成本加成本比例合同

16、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以(c )。

a、立即发出解除合同通知

b、立即停工并发出通知要求支付预付款

17、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由( d )。

a、承包人办理申报手续，发包人承担费用

b、承包人办理申报手续，承包人承担费用

c、发包人办理申报手续，承包人承担费用

d、发包人办理申报手续，发包人承担费用

18、采用fidic施工合同的条件，计入合同总价内的暂定金额使用权由(b )控制。

a、业主 b、监理工程师 c、总包商 d、分包商

19、fidic合同条件中规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至(d )止。

a、工程移交证书指明的峻工日 b、颁发工程移交证书日

c、颁8发接触缺陷责任证书日 d、承包商提交的结清单生效日

20、fidic合同条件中规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( b )。

a、通知对方并与他协商 b、提交监理工程师请他作出决定

c、自己提交仲裁 d、直接提请诉讼