ID:3273340
时间:2023-09-22 07:30:57
上传者:碧墨在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
乙方:__________________________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程协商一致,订立本协议。
工程名称:消防水池;
工程地点:股份有限公司院内;
工程面积:该工程建筑面积共计平方米;
工程造价:该工程总造价为52万元,大写:伍拾贰万元整。
本工程从________年____月____日开工,到________年____月____日竣工。总日历天数为16天。
承包方式:采取包工包料形式。
(一)钢筋混凝土整体浇筑,水池高出地面30厘米,安装不锈钢栏杆。
(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收
(三)工程保修按有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
(一)乙方完成工程量的50%,甲方付乙方总造价的30%给乙方;
(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90 %;
(三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起________年内一次结清。
(一)甲方责任:
1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复;
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
(一)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。
(二)合同执行中假设发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(盖章):
负责人:
乙方(盖章):
负责人:
________年____月____日
劳务发包人(甲方):
劳务承包人(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,双方就本建设工程防水施工(材料)劳务条款商订如下:
一、工程名称:
二、工程地址:
三、内容:该工程设计图纸中所有需要做防水的部位,承包人自带材料(3cm厚淮南产翔雨牌sbs,每平方米元;2cm厚山东产寿光牌聚胺脂,每平方米元),配备专业人员施工,并负责提供产品证件和材料送检,如发生验收不合格,每次处罚承包人1000元,平时查到问题,每次处罚承包人300元。
四、工期:根据施工总进度和甲方要求,施工期间必须满足工期需要,配合有关班组同步施工,该夜晚加班的,必须加班。如实际需要加班,承包人无人力不愿加班,每个班次处罚承包人1000元。
五、质量:必须参照有关规范,根据现场实际情况达到国家工程质量验收合格标准。如在施工中由于承包人施工错误或施工工艺造成的一切损失,由承包人自行承担,给发包方带来的延期费用,按发包方和建设单位签定的每天3000元工期罚款,另加每天3000元项目部的开支费用,一并计算。
六、付款:根据承包人所做的工程量70%付款,余款作为质保金,根据发包人和建设方签定的合同付款。
七、安全责任:发包人替承包人班组中在项目部登记在册、有项目部签字认可的现场施工人员,购买国家有关政策规定的工伤保险,甲乙双方必须加强对班组人员进行安全教育培训,甲乙双方共同做好技术交底。乙方必须认真执行安全技术规范和行业标准施工,遵守国家法律法规,服从施工现场管理,确保安全施工,勇于承担自身造成的安全事故后果,该项目部不承担工地以外及工地内打架斗殴等违章的伤害。
八、文明施工:
1、施工人员进入工地必须戴安全帽,违者每人每次处罚50元,公司和有关部门查到每人每次处罚500元。
2、饮酒进工地者每人每次处罚200元,并将饮酒者逐出工地。
3、工地男女工种都有如同自己姐妹,工地有公厕,大小便必须入厕,在厕所外小便者每人每次处罚50元,室外大便每人每次处罚200元,室内大便如同大便者在自家锅里解大便,逮到一次罚款500元。
4、每个人都想有好心情,好心情来自于好的环境。车辆进入工地不按秩序停放着者是无教养素质差的人,违者有承包人劝告,劝告3次无效时,必须开除当事人。否则,处罚承包人每次100元。
5、能吃能干是好事,对于带早餐进入工地吃的,随手丢包装袋者,前2次由承包人劝告,劝告无效时,每次罚款承包人100元。
6、不准穿拖鞋、钉子鞋、硬底鞋、易滑鞋等进入工地,如发现通知承包人,由承包人劝告当事人,如二次劝阻无效,罚款承包人每人每次50元。
7、承包人不准聘用违反《劳动法》规定的人员,否则后果自负。
九、由于施工现场各班组工人多,项目部管理人少,认不清各施工人员,每次发放工资,项目部只负责监督,不负责实名制。如有领不到工资的,由承包人负责,项目部不承担任何责任。
十、为了加强项目管理,增强违章人记忆,以上所有违章罚款都从当期劳务费中扣除承包人,然后由承包人落实到违章人。
十一、以上条款双方商订,如有争议,可根据建设单位及监督部门和在场知情的现场监理部门协调,如发现乙方确实无能力施工违约,或有其它原因造成违约,不能按甲方要求完工均属承包人责任。甲方有权清理违约承包人人员,违约承包人必须自负农民工工资,并承担甲方和建设单位签定的每天3000元工期罚款和项目部每天3000元的开支费用。合同生效后,如有违约,由违约方承担被违约方经济损失50000元,争议解决方式为诉讼。
十二、为了双方共同利益,在确保该工程能按期、保质保量,确保安全的情况下,项目部要求各班组只要有人施工,承包人每天上下班必须签到,一次不签罚款5元,一天不签罚款10元,连续2天不签,罚款100元,连续3天不签,等于承包人自行毁约,发包人可以清理承包人人员出场,发包人有权另行换人。另要求承包人每10天到项目部做一次书面汇报(质量、安全、施工人员特别是进度和违章情况),如有一次不汇报,视为有1000元违章,一个月不视为承包人违约。
十三、补充条款:
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方:乙方:
电话:电话:
身份证号码:身份证号码:
年月日
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利义务和经济责任,特签订本合同。
一、工程名称:二、工程地址:三、承包方式:四、工程内容:金额合计(大写):佰拾万仟佰拾元角分注:工程量以最终实际面积为准,附加层按同等价格计算。五、质量要求:
1、材料要求:出厂合格证、出厂检验报告齐全,现场按国家现行标准抽检合格。
3、保修期方免费维修,若非施工质量因素(如在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担维修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。
六、工期:
注:若遇以下情况,工期可顺延:a、露天施工,遇雨顺延;b、土建方不能及时提交符合防水施工要求的基面;c、甲方未按合同及时付款;d、工程设计变更;e、交叉施工作业影响;f、合同中约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
七、支付条款:
八、验收办法:
工程完工二日内甲方应组织有关部门进行验收,逾期则视为合格。九、派驻现场代表:甲方:;乙方:。十、安全事故处理:
1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。
2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的负责人做好交接工作,并作好记录存查。
3、属于甲、乙方各自责任发生安全事故,由甲、乙方各自承担;属于甲、乙双方都有责任的,按各自的责任大小协商共同承担。
十一、甲方责任:
1、负责提供图纸或设计变更资料壹份;
3、提供垂直运输设备;
7、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查。
十二、乙方责任:
3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;4、提供甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的保护;6、做好闭水试验及验收工作。十三、违约责任:
1、任何一方因违反合同给另一方造成损失,应给予赔偿;
2、甲方未按合同要求的“支付条款”付款,须向乙方赔偿合同总金额5%的违约金;
3、乙方不按“施工方案”、合同规定施工,造成的一切返工损失由乙方承担,因此而影响工程进度的向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。
十四、签定地点:十五、本合同一式份,经双方签字盖章后生效,甲方执份,乙方执份,本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商并签定补充协议。合同执行过程中若有争议,可由双方友好协商解决,若协商不能达成一致意见,合同任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十六、其它:该项工程全款必须以转账形式打入乙方公司指定账户。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方代表:乙方代表:
地址:地址:
电话:电话:
开户行:开户行:
账号:账号:
年月日年月日
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。
一、工程概况及造价
甲方将,双商定工程造价为人民币:元整。工程验收标准为合格,须由甲方技术人员签字确认。
二、甲乙双方各负责任
甲方需提供精确图纸及要求给予乙方,甲方应按合同要求支付各阶段工程进度款,如甲方不按合同工程进度付款,乙方可无条件停工,撤出场地;在施工过程甲方应派人现场协商;(包括施工当中用电、水、水泥、沙石等提供便利及材料到现场安全问题。
三、工程工期
自合同签订之日起天内完工。工程竣工验收之日为。(注:如发生人为不可抗拒力量不能履行合同时,应及时通知对方。并在合理的期限内提供有关机构出具证明)。
四、付款方式
在本合同签订后,甲方应预付乙方工程款全款的%为人民币做为工程定金预付款;材料到现场后付工程全款的%;安装完验收合格后付清至工程全款的%,不含发票及税款。
五、工程要求及质量承诺
工程所用木料须为进口樟子松木料,木料须进行脱脂及防腐处理,处理后须满足甲方工程环境使用要求。木材出现裂痕、色差为正常现象,在施工当中乙方达不到甲方图纸要求;乙方应及时修改。若甲方在两个工作日内未提出异议视为默认。
本工程乙方承诺质保期为三个月,自本工程项目竣工验收合格之日计算。质保期内如若发生霉变、虫蛀等影响外观观感或正常使用等问题,乙方须在接到甲方通知要求三日内迅速组织相关技术力量无偿进行维修,若工程向甲方交工后,出现人为损坏,甲方使用不当,乙方不负任何责任。
六、合同制约
甲、乙双方必须严格遵守本合同,如有一方不履行本合同,所造成的经济损失由另一方承担,乙方逾期不能履行或完成甲方合同所要求条款视为乙方违约,甲方可提出经济赔偿要求。甲方逾期不能履行或完成乙方合同所要求条款视为甲方违约,乙方可提出经济赔偿要求。
七、仲裁
甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人应向当地仲裁机构申请调解后仲裁,如对仲裁结果不服,任何一方可以向法院提出诉讼。
八、合同期限
自签订之日起至工程完工验收后并付清乙方工程余款后,本合同自行作废。
九、其他约定
本合同未尽事宜,经双方友好协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人(签字):代表人(签字):
身份证号:身份证号:
年月日年月日
雇员(乙方):_______________
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,双方协商一致签订本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点:____________________。
2、承包方式:____________________。
3、承包范围:____________________。
二、工期要求
1、在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。
2、装饰阶段,乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。
3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
三、甲方的职责
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定,向乙方支付劳务费。
四、乙方的职责
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。
五、质量标准
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。
六、质量保修责任
乙方承包的.本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
七、质量验收程序
1、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的,均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
八、劳务费
1、甲乙双方约定,乙方的劳务费为___________元。
2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。
3、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_______%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
4、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_______%。
九、违约责任
有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的。
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价,扰乱甲方正常工作秩序的。
6、乙方有违约行为,甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。
发生下列情况之一,由甲方向乙方赔偿损失:
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_______月以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十、其他
1、本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。
2、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。
甲方:____________________
乙方:____________________
_______年_______月_______日
甲方: 乙方:
依照《^v^合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商,订立本合同,具体内容如下:
一、甲方将望谟县桑郎镇砖厂路口的广告牌发包给乙方。
1、发包方式:包工包料,乙方所使用的材料必须是国家合格产品。
2、施工方式:乙方必须按照甲方事先规定的方案施工。
3、工程承包按广告牌牌面面积计算,高5米,长12米,共120平方米,安装时离地米-1米,每平方250元,合计:叁万圆整(元)。(包括挖坑、灌水泥浆、不包括广告布)
4、付款方式:整个工程由乙方执行资金购材料施工。施工完毕,经验收合格,由乙方开发票到甲方一次性结清。
5、施工的工期为15天(20__年3月10日至20__年3月25日),如遇雨天往后推迟。
二、本合同未尽事宜,双方协商解决。
三、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日:
乙方: 以下简称乙方
依据《_合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。
一、承包形式:包工,包料。
二、承包内容:
三、质量要求,达到验收合格标准。
四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。
六、工程工期:开工日期: ;竣工日期: 。总日期 天。
七、乙方于每月 日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的 %拨款。
八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。
九、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。
十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。
十二、工程造价 元。即人民币 (大写)元。
十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 %,余款 %保质一次付清。
十四、未尽事宜,由双方协商解决。
十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程名称:
发包方:
工程地点:
承包方:
签订时间:
签订地点:
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
一、发包方:
在承包方进场施工前,发包方负责协调施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),尽量满足承包方的施工用水、用电量的需要。
二、承包方:
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
一、据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为___天,自20______年___月___日开工至20______年___月___日竣工验收。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
4、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
一、承包方必须严格按照甲方要求进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、由承包方提供的主要防腐木原料,亏尺约3-5㎜,属于正常范围。
2、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修期限为1年,保修时间自通过竣工验收之日算起。
工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
本合同工程价款结算方式:按完成工程形象进度的分3次结算。
一、本合同签订后,发包方支付工程材料(防腐木:南方松)预付款伍万元。支付预付款日内承包方人员、材料到场。发包方在扣除预付款后,支付第一次进场防腐木材料的70%材料款;承包方施工至总工程形象进度的33%时,发包方支付至已完成工程量的70%的工程款(扣除第一次已付防腐木材料款);后续材料进场,发包方支付第二次进场防腐木材料的70%材料款,承包方施工至总工程形象进度的66%时,发包方支付至已完成工程量的70%的工程款(扣除第二次已付防腐木材料款);后续材料进场,发包方支付第三次进场防腐木材料的70%材料款,工程竣工验收完毕,发包方支付至总工程款的95%,剩余5%工程款,自质保期满一周内付清。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在________日内按核实的工程进度支付进度款。
三、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日千分之_3_的违约金。
四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
一、发包方交付的图纸,作为施工的有效依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同承包方商讨解决。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和_有关部门制订的竣工验收规定为依据。
二、承包方在工程竣工后,发包方须于施工完毕3日内组织验收,超过此时间即视为承包方合格。
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达_3_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按有关逾期付款办法的规定延付金额每日千分之三偿付承包方赔偿金。
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由_青岛_仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
一、本合同一式_两_份,甲乙双方各执一份,
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方(盖章):承包方(盖章)
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
单位地址:单位地址:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
___年___月___日___年___月___日
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
依照《_合同法》及其它法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为确保工程顺利进行,甲方将所承建的施工部分包给乙方。为明确双方责任,经甲、乙双方协商签订本合同。
一、 工程概况:
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 材料选用:
二、 承包方式及合同价款:
1. 承包方式:包工包料,一次包死。
2. 承包单价:
3. 工程量计算方法:按建筑物展开面积计算。
三、 付款方式:
1. 本协议签字盖章生效,施工人员到厂,工程竣工在30天内付总造价的95%,留5%质保金,在一年内一次付清。(不含税)
2. 在产品质量保证的期限内如产品自身出现质量问题,乙方无条件修复,不收任何费用。
五、 质量及质保范围:
1. 在质保期内出现渗漏,乙方必须及时修补。
2. 由甲方屋顶建筑工程所引起的屋顶鼓泡,致使sbs出现的渗漏不在乙方保持范围内。
六、双方责任:
1. 甲方派为现场责任人,指定方式部位,核实工程量,监督施工质量等事宜。为现场责任人,负责履行合同,按要求组织施工,解决乙方负责的各项事宜。
2. 乙方严格按照国家标准及行业规范施工,在现场服从甲方人员的安排。
七、 安全生产、文明施工:
1. 乙方应严格执行安全操作规程并按照有关规定,采取安全保护措施。若造成伤亡事故有乙方自己负责,甲方概不承担任何责任。
2. 乙方应在施工现场保证物料堆放整齐、有序,施工完毕后现场及时清理干净。
3. 乙方不得私自中断工程,如发现,甲方有权终止合同,造成损失乙方承担经济赔偿。
4. 乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项管理制度,否则甲方有权按规定作出相应的经济处罚。
六、 其它:
1. 本合同双方签字盖章后生效。
2. 出现下列情况,甲方可提出终止合同:
1 未完成甲方进度计划并无具体整改措施.
2 甲方发现质量问题,乙方未做处理。
3 防水工程的后期服务,乙方应在接到甲方通知24小时内到现场处理。
九、违约责任及相关事宜:
b) 甲乙双方合同纠纷时,由双方主管部门调解处理。调解不成可向当地司法机关申请仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日