2023年委托签署合同 委托签署采购合同(模板5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

委托签署合同篇一

建设方：________（以下简称甲方）

总包方：________（以下简称乙方）

分包方：________（以下简称丙方）

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《_合同法》 、《_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为________天（日历天），自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收。

1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

合同定价（大写）：

暂定人民币________元整 （小写）：________元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

六、决算依据： （xx 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （xx 版）工取费定额》 ；材料价格执行________年________月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

1、本工程合同书；

2、施工图纸；

3、工程预算书；

4、规范、标准及其它技术文件；

5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下：

委托签署合同篇二

*方(委托方):

乙方(受托方):

*方就项目(具体采购项目清单、预算资金[万元]见附件)委托乙方代理采购，乙方愿意接受*方委托，按照省采管办核准或*方依法确定的采购方式方式和规定的程序组织采购活动。*、乙双方都应自觉接受有关部门的监督管理，严格履行采购方式及采购程序规定，执行国家法律、法规，尊重*惯例，确保落实采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。*方、乙方双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议:

一、双方的权利和义务

(一)*方的责任和义务

1、*方是*采购的主体，已落实采购所需的资金和*采购计划。

2、*方应当执行及*采购有关法律法规的规定。

3、*方指定一位工作人员，作为*方的项目负责人，代表*方联系和处理采购过程中的有关具体事项。

4、*方应向乙方提供本采购项目的有关技术规格资料及项目有关的服务、商务等材料和要求，并保*这些材料的准确*和合法*。

5、*方负责确认采购文件。乙方编制的采购文件须经*方确认后方对外发售。

6、评审委员会除特殊组成外，*方应在接到乙方通知后派出纪检(监察)部门人员监督在省*采购管理办公室进行的专家抽取工作。

7、*方对乙方提交的评审委员会在评审结束后的评审报告尽快(一般在收到评审报告后4个工作日内)进行确认，并向乙方出具评审结果确认函。

8、*方应对评审过程和未进行公示(或公告)的评审结果保密。

(二)乙方的责任和义务

1、乙方是省级*集中采购机构，要树立服务意识，认真做好组织实施的工作。在本次采购的全过程应接受*方和*采购管理部门的监督。

2、乙方应充分发挥集中采购代理机构的职能，按照省采管办核准或*方依法确定的采购方式和规定的程序及国家有关法律、法规的规定，根据*方提供的采购项目的有关技术规格和指标参数以及相关服务、商务等材料和要求，负责编制、印刷、发售、修改、澄清、解释采购文件的各项工作。

3、乙方负责接收和保管供应商递交的投标(报价)文件，并组织开标(唱价)活动。

4、在*方的监督下，除特殊项目外，一般项目在评审前一个工作日按有关规定从省*采购管理部门建立的专家库中通过随机方式抽取确定评审专家。

5、乙方负责安排评审活动的有关事宜，组织评审委员会进行评审，并向*方提交评审委员会出具的评审报告。

6、根据*方出具的评审结果确认函，按有关规定进行公示，经公示3个工作日后无质疑或投诉的，乙方负责将评审结果通知中标(成交)人和未中标(成交)人。

7、乙方应对评审过程和未进行公示(或公告)的评审结果保密。

8、乙方负责处理供应商的质疑和协助*采购管理机构处理供应商的投诉事宜。

9、乙方协助*方处理合同执行过程中遇到的问题。

二、工作原则和定标程序

(一)工作原则

*乙双方本着密切协助、精心组织、保*质量、按期完成的原则，开展各项工作。

(二)定标程序

*方根据评审委员会的评审报告和推荐的中标(成交)候选人顺序依法确定中标(成交)人。

三、代理费用

(一)乙方按照省财政厅和省物价部门规定的收费标准，向中标商(成交商)收取中标(成交)服务费。*方不向乙方支付任何费用。

(二)乙方承担组织实施采购活动所需的全部费用。

本协议自*、乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，*乙双方各执一份。

*方:(盖章)

授权代表(签名):

乙方:(盖章)

授权代表(签名):

年月日年月日

委托签署合同篇三

*方(委托方):

乙方(受托方):

*乙双方本着诚信经营、互惠合作的原则，就*方委托乙方进行采购宾馆用品事项，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

一、宾馆用品采购种类名称:______________________(本合同中所称宾馆用品如无特别说明，均指该宾馆用品)

二、宾馆地点:_____________________________

三、采购内容及范围:委托采购的详细内容详见附件。

四、采购总价

宾馆用品采购总价为:**(大写金额)___________________(小写金额)_______元。(暂定，以最终结算的采购总价为准)

五、委托费用及结算方式

*方按_______向乙方支付采购服务费。其采购数量由*乙双方协商。

六、*方责任:

6。1*方应提供详尽准确的宾馆用品采购清单，清单中必须明确标明采购材料的产品名称、型号规格、数量、品牌、产地。

6。2*方应按约定及时将采购费用支付给乙方。

6。3*方应根据乙方需求，提供相应产品的合格供应商名录及产品的指导价格。

七、乙方责任:

7。1乙方严格按照宾馆用品清单内所列的产品名称、型号规格、数量、品牌、产地进行采购，不得随意更改采购清单内容。

7。2乙方应选择有声誉的合格供应商作为合作对象，对供方提供的产品严格把关，产品必须符合各项*能指标及技术参数，不得采购假冒伪劣产品。采购宾馆用品的验收工作由乙方负责，并应妥善保管所有采购货物。

7。3乙方采购进展情况应及时通报*方，并提交全部的采购合同及副本一份，便于*方监督。

7。4因乙方采购宾馆用品原因导致影响*方正常开业，一切责任由乙方承担，给*方造成损失的，还应赔偿*方的全部损失。

7。5乙方与宾馆用品供应商之间的任何债权债务关系与*方无关。

八、违约责任:

8。1当发生下列情况之一时，*方应承担违约责任:

8。1。2*方不履行或不按合同约定履行其他义务时，应向乙方支付违约金_______元。

8。2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任:

8。2。1乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向*方支付元的违约金。

8。2。2乙方采购的宾馆用品出现差损及质量问题，应当及时采取补救措施，因该原因导致*方无法正常开业，乙方应承担全部责任。

8。3一方违约，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

九、争议:

*、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。协商不成，可向*方所在地法院提起诉讼。

十、本合同自签定之日生效。

十一、本合同未尽事宜，*、乙双方可协商另订补充协议。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

*方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托签署合同篇四

委托方(以下简称*方)：

受托方(以下简称乙方)：

乙方受房主委托出售位于的房产。房屋所有权*号*方自愿购买以上房产并向乙方交纳定金**(大写)

(小写)元。双方在平等自愿，等价有偿的基础上，就该房屋买卖订立本合同。

第一条、房屋建筑面积为平方米。

第二条、双方同意上述房屋售价为**（大写）元整（小写）元整。*方同意按双方签订的付款方式如期将购房全款当面交付乙方或按乙方书面指定其他方式交付。*方所支付的定金在*方最后一次付款时转为购房款。

第三条、*方如未按本合同付款方式规定的时间付款，乙方有权向*方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止，每延迟一日*方按延迟交付价款的百分之一，向乙方支付延期违约金，逾期超过日(遇法定节假日顺延)*方仍未付款的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达*方之日起生效，定金乙方不予返还。

第四条、双方在签订本合同后工作日内，持本合同和相关*件共同到房地产交易管理部门办理产权过户手续并按规定交纳有关税费。房屋产权立契过户及产权转移手续中所发生相关费用及该房屋买卖代理费用由方支付，如*方需贷服务产生费用由*方承担。

第五条、付款方式：

·委托培训合同·审计鉴定合同·委托投资合同·

第六条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，经双方同意按以下第种（大写）方式解决纠纷。

移交仲裁委员会仲裁。

任何一方均可向房地产所在地*法院提起诉讼。

第七条、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第八条、本合同一式两份，*乙双方各执壹份。

补充：

*方（签章）：乙方（签章）：

*号：资质*号：

地址：地址：

委托签署合同篇五

*方:

乙方:

为明确双方的权利与义务，*乙双方在平等互利、自愿一致的基础上，根据，*乙双方本着友好协商的原则依法达成如下委托采购合同条款。

一、乙方委托*方与贸易有限公司签订。具体要求见附件一、附件二(注:如遇价格波动，以实际采购价格为准。汇率按乙方当日*银行公布的外汇牌价基准价结算)。

二、质量要求:符合有关*出口商检标准。符合国家现行标准。

三、出口口岸:港。

四、交货期限:2012年月日前，可分期交货，按实际交货量结算。

五、费用与业务款的收取或支付:

2、佣金支付:按照*乙双方约定的佣金比例:委托金额的;分两批付款:

第一批佣金为元，元整;

第二批佣金为元，元整;

合计**为元，元整;

3、开*费为开*总额的1。5，由乙方在*方开*前支付给*方。

4、*方帐户:

开户银行账户:

开户行:

结算帐户账号:

六、在代理采购铝型材过程中所发生的一切费用均由乙方承担，*方不代垫任何费用。乙方在本协议签订之日起5个工作日内将本合同约定第一批货款开具万元5%美金信用*给*方，并将第一批佣金全额汇入*方指定账户;第二批货款万元5%美元信用*在一个月内开出，并将第二批佣金全额汇入*方指定账户。

七、当*方收到乙方的美金信用*后5个工作日内，乙方将开具与美金同等条款的**信用*给贸易有限公司。由于乙方未拨付货款而导致合同不能执行或不能完全执行，由乙方承担违约责任。

八、结算时，当乙方将货款汇到*方账户后，乙方在5个银行工作日内及时将货款拨付给贸易有限公司。

九、*方只负责按本合同要求***信用*，不承担其它责任。乙方应及时与贸易有限公司联系发货等事宜，货物到出口港口后乙方到现场验货。对履行期间出现的商务纠纷(包括数量、质量、运输、*等)由乙方负责解决、处理，并承担相应责任。乙方接货后应及时向*方提供*、验货结果等相关资料。

十、在合同执行过程中如出现纠纷，双方协商解决。协商不成，可向*方所在地*法院提起诉讼。

十一、本合同执行期限为自签订合同之日起至2012年月日。

十二、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

*方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日