电力工程合同书样本(精选14篇)

电力工程合同书样本(精选14篇)

ID:8665191

时间:2024-01-08 00:32:05

上传者:笔砚

合同样本应当根据具体情况进行灵活运用,以确保各方的合法权益得到有效保障。接下来是一些合同样本,可以帮助你更好地理解合同的结构和内容要点。

电力工程承包发包合同书

劳务发包人:

劳务承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容。

工程名称:

工程地点:

分包范围:

质量标准:质量评定等级为合格。

二、工作期限。

开始工作日期:年月日;

结束工作日期:年月日;

总日历天数为:天。

三、劳务价款。

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:

根据20_年《省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为37元/工日,取机械费定额总价的50%。

2、劳务价款的支付。

(1)合同生效即支付预付款30000元;

(2)进度款支付:

每月根据本月完成的工程量计算价款,支付本月完成价款的60%;

(3)最终支付:

工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。

四、合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);

五、图纸。

劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前,向劳务承包人提供图纸2套。

六、劳务发包人义务。

2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:

(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;

5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

七、劳务承包人义务。

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

八、工程量及点工的确认。

3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决。

合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:

(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

十一、合同份数。

本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。

十二、补充条款。

十三、合同生效。

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字、盖章后生效。

劳务发包人:(公章)劳务承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

文档为doc格式。

赞助合同书样本

_________,代表_________,以下称作“_________”,与_________代表_________出版社,以下称作“出版社”,签署下述协议:

(1)协议赞助_________所著的'_________一书出版_________文版。

(2)该书印数最少为_________册,_________册精装本,零售价:_________,_________册平装本,零售价:_________。

(3)在此,出版社郑重承诺拥有翻译该书所需的一切权利,自此刻起,如有侵犯第三者权益之事发生,则_________不承担一切责任。

(4)_________享有在其文化工作范围内直接地、无偿地和不受时间地点限制地使用特许出版权或译作的权利。

(1)根据评审委员会_________年_________月_________日的会议决定,为出版1.1条中所述译作,_________在翻译项目范围内特此批准赞助款_________欧元(大写)。

(2)赞助款在满足以下条件后支付:

(a)出版社须出具译者翻译1.1条中所述译作所得稿筹的原始收据和由译者认证的收据译文。

(b) _________收到样书两册。

(c) _________收到样书一册。

(d)须按第7条所述方式提及_________参与出版本书。

(1)批准的赞助有效期至_________年_________月_________日。

(2)若至(1)中所述日期译本尚未送达,可以申请自协议签署之日起延期36个月。若协议延长期满仍未按2.2条的(b)和(d)将样书送达_________,则批准的赞助失效。

第四条出版社有义务在译本出版满三年后,自出版年份算起,将接受赞助的译作的总销售量告知_________。

第五条出版社有义务将刊登在国外报纸及杂志上的书评的复印件转给_________。

第六条出版社承诺,_________可以以净零售价40%的折扣订购所有版本的译本。此外出版社有义务,至少在计划低价抛售或将剩余书籍废弃之前三个月前告知_________。

第七条要注明_________是特许出版的赞助机构,措辞如下:“本书的出版得到了_________的资金赞助”。

第八条本协议对协议双方之间的关系做了完整的规定。附加或变更条款必须有书面形式方能生效。如协议个别条款无效或失效,不会触及协议的整体性。

协议双方应努力找到最恰当的措辞,避免因条款无效而产生经济影响。协议未尽事宜参考_________法律。商定的仲裁地点在_________。本协议不属于出版法意义上的出版合同。

赞助机构(盖章):_________

代表人(签字):_________

_________年____月____日

签订地点:_________

电力工程承包发包合同书

工程项目名称:__________________。

工程项目地点:__________________。

甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:

一、甲方应承担的安全责任。

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工程施工合同范本。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

二、乙方应承担的安全责任。

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作最新电力工程施工合同范本文章最新电力工程施工合。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。

施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

甲方:_________________。

___________年___________月_________日。

乙方:_________________。

___________年___________月_________日。

劳动合同书样本

(以下简称甲方)(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国劳动法》,经甲乙双方平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条本合同期限类型为一年期限合同。本合同生效日期20xx年月日,终止日期年月日。

二、工作内容和义务。

第二条乙方同意根据甲方服务工作需要,担任司机岗位工作。甲方可依照有关规定或服务要求,对乙方的工作职责和岗位进行调整。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,规定的质量标准,并履行下列义务:

1.遵守国家宪法、法律、法规;。

2.遵守甲方的规章制度;。

3.维护甲方的荣誉和利益;。

4.忠于职守,勤奋工作;。

5.履行保守甲方商业秘密,不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。

三、劳动保护和劳动条件。

第四条甲方由于工作需要或因特殊情况需要延长工作时间的,执行综合计算工时制度。

第五条甲方延长乙方工作时间,应按照乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。

第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。

第七条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第八条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则,实行同工同酬。

第九条在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务,甲方每月月末以货币形式足额支付乙方工资,试用期工资不低于元,试用期1-3个月,转正后工资元。

另:车公里补贴,每人每月按0.2元/每公里,另加每300公里计1个误餐,每个误餐元误餐补贴计算,由甲方按月度审核据实结算。

五、保险福利。

第十条甲乙双方应按国家和当地人民政府关于社会保障的有关规定缴纳社会保险,双方解除、终止劳动合同后,职工养老保险按有关规定转移。

第十一条社会保险的缴纳方式,按照国家有关规定的比例测算缴纳,由公司统一购买。

六、劳动纪律。

第十二条乙方应遵守甲方依法规定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、工作制度和工作规范;爱护甲方、委托组织的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

第十三条乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予必要的批评、警告或纪律处分,直至解除本合同。

七、本合同的变更、解除、终止、续订。

第十四条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化。本合同应变更相关内容。

第十五条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关内容。

第十六条甲方与服务委托组织合同,协议发生变更、终止,甲方应积极安排乙方到同类型岗位工作,乙方因客观原因或主观原因上不了岗,本合同终止解除。

第十七条经双方协商一致,本合同终止解除。

第十八条甲方委派乙方到甲方所属机构同类岗位工作、任职的,一方主观原因不能到任的,至命令下达之日起二日内未能到岗的,视其放弃履行合同,本合同立即终止解除。

第十九条乙方有下列情况之一,甲方可以解除本合同:

1.以欺诈手段订立本合同;。

2.严重违反劳动纪律或甲方利益造成重大损害的;。

3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成损失的;。

4.泄露甲方商业秘密,给甲方造成严重损失;。

5.被依法追究刑事责任的;。

6.侵占甲方财产,破坏、损失甲方工具设备或生产资料的;。

7.乙方主动辞职,未按正常离职程序的;。

8.不能胜任本合同的工作内容,经培训或调整工作岗位仍然不能胜任工作岗位的;。

第二十条甲方按照第十九条9、10款的规定解除本合同,应提前30日以书面形式通知乙方。

第二十一条乙方欲解除劳动合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,甲方在乙方完成业务以及清理完所办理的债权债务的情况下,可解除劳动合同。

第二十二条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同;。

1.甲方以侵害乙方合法人生权利手段强迫劳动的;。

2.甲乙不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;。

3.劳动安全卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;。

4.法律、法规的其他情形。

第二十三条本合同期限届满,劳动关系立即终止。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。双方当事人应当在本合同期满前十天向对方表示续订意向。

第二十四条违反合同的责任;甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失的,都应承担经济责任;具体赔偿金额由非违约方和企业工会根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定;乙方违约,按甲方奖惩办法规定承担违约责任。

第二十五条乙方不得在掌握甲方商业秘密期限内提出可、解除劳动合同或自动离职,经协商解除劳动合同后,亦不得在期限内自行或在与甲方有竞争关系的单位从事和原在职时相同或有关的经营活动。

第二十六条乙方违反本合同规定条件解除劳动合同或者违反本合同约定的保密事项,给甲方造成经济损失的,应按本合同约定或损失数额承担赔偿责任。

第二十七条乙方违反本合同规定条件解除劳动合同的,应承担相应的经济赔偿。如果在公派培训,实习后为甲方工作期限在一年以内发生的,应赔偿甲方有关的费用。

九、当事人约定的其他内容。

十、劳动协议。

第二十八条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不能解决的,由争议的一方或双方向劳动争议仲裁委员会申请仲裁、任何一方不服仲裁决定的,可在收到仲裁决定之日起15日内,向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第二十九条甲方的岗位工作制度,考勤考绩制度,奖惩制度等对合同当事人双方具有约束力。

十一、其他。

第三十条本合同未尽事宜,按国家。当地人民政府有关规定执行。

第三十一条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。合同制签订之日起生效,具有同等法律效益。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

电力工程承包发包合同书

发包方(甲方):

承包方(乙方):

经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同,其具体条款如下:

一、工程项目。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包工程范围及工程量:

4、承包期限:年月月日竣工。

6、乙方必须投入的工种及人数。

二、工程结算。

工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后,甲方一次性支付工程款。

三、工程质量。

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工,保证工程质量,如不符合质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

四、安全生产。

1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。

2、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。

五、材料供应。

甲方设专人工程材料,乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。

六、施工机具。

1、大型机具由甲方负责,保证使用需要。

2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。

3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损坏。

乙方负责赔偿。

七、现场管理。

1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

八、违约责任。

1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失乙方应予赔偿。

2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或解除。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算,甲方可从工程款中扣除作为违约金。

九、附则。

1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。

2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字:乙方签字:

签订日期:签订日期:

电力工程施工承包合同书

一、工程名称:_____________项目。

二、工程地点:__________________。

三、工程内容:_________________线路施工及配电箱安装。

四、工程造价:_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)。

五、双方责任。

1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。

1/2页。

七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式:_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

九、争议的处理:_________________。

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

(1)提交仲裁委员会仲裁;。

(2)依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执一份,监理一份,每份具有同等效用。

电力工程承包发包合同书

劳务发包人:

劳务承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容。

工程名称:

工程地点:

分包范围:

质量标准:质量评定等级为合格。

二、工作期限。

开始工作日期:年月日;

结束工作日期:年月日;

总日历天数为:天。

三、劳务价款。

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:

根据20_年《省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为37元/工日,取机械费定额总价的50%。

2、劳务价款的支付。

(1)合同生效即支付预付款30000元;。

(2)进度款支付:

每月根据本月完成的工程量计算价款,支付本月完成价款的60%;。

(3)最终支付:

工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。

四、合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;。

(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);。

五、图纸。

2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:

(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;。

5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;。

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

七、劳务承包人义务。

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

八、工程量及点工的确认。

3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决。

合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:

(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;。

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

十一、合同份数。

本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。

十二、补充条款。

十三、合同生效。

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字、盖章后生效。

劳务发包人:(公章)劳务承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电力工程合同书样本

一、工程名称:_________。

二、工程地点:_________。

三、承包形式:包工包料。

五、工程造价。

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程算书结清,金额多退少补。

六、双方责任。

1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决书)。

九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

十一、争议的处理。

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

发包方:

承包方:

日期:

合同书样本

注册地址_________________________。

乙方_____________性别________。

居民身份证号_____________________。

出生日期_____年_____月_____日

在甲方工作起始时间____年____月____日。

签订日期_________年_____月_____日

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同。

第一条本合同为______________期限劳动合同。

空格填写"固定期限、无固定期限"。无固定期限合同可以说是长期合同。建议一般不要签订无固定期限合同。本合同于_____年_____月_____日生效,其中试用期至_____年_____月_____日止。劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。本合同于_______________________终止。如果是无固定期限合同,本款应当删去。

第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任______________________岗位(工种)工作。

第三条乙方工作应达到________________________标准。本条视企业具体情况决定是否需要约定。

第四条乙方工作时间安排为以下第_____项:

1.执行标准工时制。乙方每日工作时间8小时,每周工作44小时。

2.执行综合计算工时工作制。乙方平均每天工作时间不超过8小时,平均每周工作不超过44小时。

3.执行不定时工作制。在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。根据情况选择一项。关于每日工作时间和每周工作时间是法律明确规定的,不可作更改,改了也无效。

第五条甲方安排乙方加班,应符合法律、法规的规定。

甲方安排乙方延长工作时间,应支付不低于工资的150%的工资报酬;甲方安排乙方休息日工作又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方法定休假日工作的,应支付不低于工资的300%的工资报酬。该比例是法律明确规定的,不可更改,改了无效。乙方加班工资基数为每日________元或按_____________执行。折算后不得低于本地最低工资标准。

第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。

第七条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。

第八条甲方每月______日前以货币形式支付乙方工资,月工资为_____元或按___________执行。乙方在试用期间的工资_____________________________。

_________________________________。填写计件标准,如填写不下的,可以在合同后附页,或填"见公司计件工资标准"。

在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。第九条甲方生产工作任务不足使乙方待工的,甲方支付乙方的月生活费为______元。不得低于本地最低工资标准。

第十条甲乙双方按国家和----------盛市、自治区的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。

第十一条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、________盛市、自治区有关规定执行。甲方按____________支付乙方病假工资。不应低于最低工资标准的80%,各地政府有具体标准。

第十二条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和----------盛市、自治区的有关规定执行。

第十四条甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律乙方违_纪律和甲方的规章制度,甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。有些企业签订合同时,将企业规章制度汇编成《员工手册》并发放给职工的,应在合同中注明"签订本合同时,乙方已领榷员工手册》"。

第十五条乙方应遵守劳动纪律的规章制度,遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高自身素质。

第十六条有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续:

(一)甲乙双方协商一致的;

(二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的;

(三)订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。

第十七条当事人依据第十六条第(二)项的约定,一方要求变更本合同的,应将变更要求书面通知另一方,另一方应在15日内(含15日)书面答复对方;15日内未答复的视为不同意变更本合同。

第十八条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

第十九条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反甲方的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(六)被依法追究刑事责任的。法律明确规定,不可修改。因此解除合同,不支付经济补偿金。

第二十条有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但应当提前30日以书面形式通知乙方,并额外支付劳动者一个月工资可以解除劳动合同:

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经双方协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。法律明确规定,不可修改需支付经济补偿金。

第二十一条甲方有下列情形之一,确需裁减人员的,应当提前30日向全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动和社会保障部门报告后,可以解除合同:

(一)依照企业破产法规定进行重整的;

(二)生产经营发生严重困难的;

(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;

(四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。法律明确规定,不可修改。需支付经济补偿金。

第二十二条乙方有下列情况之一的,甲方不得依据本合同第二十条、第二十一条解除本合同:

(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;

(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;

(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。法律有明确规定,不得修改。

第二十三条乙方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,甲方应予办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕的除外。

第二十四条有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同:关于第(四)项,法律没有明确规定,在使用时,可以根据具体情况决定是否进行约定。

第二十五条本合同期限界满后,因甲方原因未办理终止手续而形成事实劳动关系,乙方要求解除劳动关系的,劳动关系即行解除.

第二十六条有下列情形之一的,本合同终止:

(一)劳动合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)己方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

第二十七条本合同期限界满前30日,甲方应将终止或续订劳动合同意向以书面形式通知乙方。

第二十八条其他约定事项:

1.关于竞业禁止。在离开原单位________年内,未经原单位同意,不得从事同原单位业务有竞争性的业务。在此期间,甲方补偿乙方每月补偿金________元。

2.关于保守商业秘密。乙方在工作期间以及解除合同后,必须严格保守甲方的商业秘密。一般不超过两年补偿金不低于最低生活费。

九、违约责任。

乙方未满合同期限解除合同的,须向甲方支付违约金______元,造成甲方损失还须赔偿损失。违反竞业禁止或保密约定的,处违约金________元,造成甲方损失还须赔偿损失。

甲方乙方:

法定代表人:

___年___月___日。

合同书样本

承租方:身份证号:,经中介方介绍,承租方愿承租出租方提供如下房屋作用途,为明确责任,恪守信誉,特签订本合同。

一、房屋简介。

房屋地址号楼室,房屋结构,面积平方米,间数间,留用设施(附签署设施清单),房屋产权性质,租赁许可证编号,治安准租证编号。

二、约定事项。

1须提前一个月与出租方协商或通过中介方再统一办理续租手续。

2、租金,每月租金为元,付款方式,出租方、承租方向中介方支付服务费元,其中出租方支付元,承租方支付元。

3、租住人员,共人,其中男人,女人,16周岁以下儿童人,租用期间,承租方不得留宿他人及搭客居住,一旦发现,由出租方或中介方告知公安部门查处。

4、租用期间,水费、电费、电话费、物业管理费、有线电视收视费,有承租方自理。即:水费起吨,电费起度,煤气费起度,电话费月起,有线收视费-月起,物业管理费月起,支付形式在其他的约定事项中体现。

5、租用期间,出租方交房前应确保房屋设施能正常使用,承租方应在年月日之前对出租房屋设施进行验收,出租方的一切设施在签署设施清单并经承租方查核后,承租方应向出租方支付元押金。

6、租用期间,承租方不得擅自改变房屋结构、墙壁、地坪、内部装潢等用途设施,如需改变,须征得出租方同意,并与出租方签订协议后方可动工。如因不可抗力的原因导致损坏的,承租方和中介方不承担责任。

7、承租方不得将房屋擅自转租、转让或转借他人,否则,出租方有权或委托中介方将房屋收回并扣留其房屋组经余款的全额作为违约金处理。

8、租用期间,出租方、承租方均不得擅自变更或解除合同。一方如因特殊情况需终止合同时,应提前一个月通知对方,并补偿一个月房租金。

9、承租方租用期间,需在首期房租金到期一个月前支付下期房租,不得拖欠或。

拒交,吵过15天仍不付款,出租方有权责令承租方退房,还并可扣留一个月租金作为违约金处理。

三、各方责任。

1、出租、承租及中介方均应遵守国家法律、法规、江苏省、苏州及昆山市人民政府的有关房屋租赁管理规定。如有违反行为的,有关管理部门依法予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2、出租、承租及中介方均应积极接受、服务公安、工商、建委、卫生、计划生育、物价、地税管理部门的监督、检查。

3、承租方应遵守社会公德,妥善处理好邻里关系,遵守住宅小区管理制度。

四、关于委托管理。

在租用期间,出租方如委托中介方代为负责日常管理的,双方应签定委托管理协议书;出租方应向中介方支付一定的委托管理费;中介方应落实专职人员和有关管理制度,切实履行好委托管理责任和治安管理责任。

五、其他约定事项。

六、争议解决方式。

本合同发生争议可协商解决,协商不成可选择:1、由苏州市仲裁委员会仲裁。

2、向人民法院起诉。

七、本合同一式三份,出租、承租双方、中介方各执一份。

出租方:承租方:中介方:单位或个人(盖章)单位或个人:地址:

地址:地址:法定代表人:法定代表人:法定代表人:经办人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:联系电话:

手机(bp):手机(bp):

签订地点:签订时间年月日。

合同书样本

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

第一条甲方自愿将其名下现房出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

(一)该房产座落于银川市德胜工业园区东湖之春小区6#楼3单元102室,建筑面积为80、36平方米。

第二条、甲方保证如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

第三条按建筑面积计算价款,房屋总金额人民币贰拾万元整;房价款的支付方式为合同签订后,一次性付拾万元整,余款一年内付清。

第四条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第五条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

样本合同书

供货方:

需货方:

根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方经充分协商,特订立以下合同条款以便共同遵守:

供方为需方提供建筑用各种规格的涟钢、萍钢钢材总量约6000吨,供货的规格、数量以工程施工实际情况为准。

1、送货价格为:市场行情价确定。

2、供方根据需方实际要求,供方同意垫资1000吨钢材,垫资时间一年。垫资达到1000吨以后每笔现款交易。对于垫资钢材款需方按2分息支付供方利息,利息每两个月支付一次。

供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

1、需方提前三天向供方提供钢材需求清单,供方接到需方通知三天内组织好相关事项,

2、供方材料到达工地现场后2小时内,需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时,应立即电话通知供方,供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

3、所供钢材需方核对无误后,需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认,送货回单作为双方结算的依据。

1、供方随货提供相应厂家质量证明书和出厂合格证。

2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

3、钢材到工地先送检,检测合格后再使用。未送检就使用或送检不合格使用所造成的损失由需方承担。如果钢材送检不合格,需方应及时通知供方,供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

1、钢材款供方提供发票。需方非质量问题中途退货,拒绝接货,则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金。

2、需方临时变更需求清单时,供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下,需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意,未对供方造成影响的前提下,供方应满足需方需求。

3、变更接货人,需方应在交货前5天通知供方,交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

4、供方在合同规定的期限内不能交货时,需方可以另行采购,供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的'违约金。

任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时,应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

本合同如果发生纠纷,当事人应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

双方提供的电话、联系方式必须真实有效,长期处在畅通状态。

合同执行期间内,任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份,均为正本,具有同等法律效力,双方各持两份。

供货方:{盖章}需货方:{盖章}。

法人代表:法人代表:

委托代理人:委托代理人:

日期:日期:

买卖合同书样本

第二条:甲方向乙方支付车款人民币__________万元。包括三部分:

定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金万元,三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。

第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。

第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

解聘合同书样本

______________甲方(药品经营企业)。

企业名称:______________。

注册地址:______________。

法定代表人(负责人):______________。

______________乙方(药学技术人员)。

姓名:______________。

性别:______________。

年龄:______________。

籍贯:______________。

职称/资格:______________。

身份证号码:______________。

乙方自____年__月至____年__月于甲方担任____________职务,现因____________原因,甲方与乙方解除劳动聘用关系,签订本解聘。

协议书。

自____年__月__日起生效。

甲方法定代表人(负责人)签字:

(企业公章)。

____年__月__日。

乙方签字:

____年__月__日。

备注:

1、本解聘协议书签订不得违反《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,否则无效。

2、依据《中华人民共和国劳动法》第三十一条,劳动者解除。

劳动合同。

应当提前三十日以书面形式通知用人单位。

关闭