监理工程师合同管理考前模拟练习题（热门23篇）

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。

a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

b.发包人要求设计人进行设计变更

c.施工图设计未达到设计深度

d.设计人对外商的设计资料进行审查

2.施工合同文本规定，如需验收应( )。

a.在专用条款内约定

b.在通用条款内约定

c.由发包人随时决定

d.由监理工程师决定

3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划

d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示

合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

a.15

b.30

c.42

d.60

施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。

a.买卖关系

b.担保关系

c.合同关系

d.保证合同

7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。

a.必须进行招标

b.可以不进行招标

c.必须采取询价来确定供应商

d.只能通过公开招标来确定供应商

9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。

a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用

b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用

c.承包人负责检验，发包人承担检验费用

d.承包人负责检验，承包人承担检验费用

10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

a.7

b.14

c.15

d.30

答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c

11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。

a.总价

b.成本加酬金

c.单价

d.估计工程量单价

12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。

a.交付设计文件

b.完成设计变更

c.设计文件审查通过

d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。

a.11

b.2

c.7

d.14

14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。

a.采购方

b.供货方

c.采购方和供货方共同

d.施工承包人

16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.运输

19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束

《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是(　)。

a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案：c

第 2 题

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是(　)。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

正确答案：d

第 3 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照(　)执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

正确答案：a

第 4 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为(　)。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案：d

第 5 题

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　)。

a.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

b.向人民法院起诉，要求撤销该合同

c.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

d.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

正确答案：b

第 6 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为(　)。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案：d

第 7 题

下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是(　)。

b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案：a

第 8 题

某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交(　)。

a.索赔报告

b.索赔意向通知

c.索赔依据和资料

d.工期和费用索赔的具体要求

正确答案：b

第 9 题

某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为(　)。

a.甲

b.乙

c.丙

d.丁

正确答案：c

第 10 题

(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商(　)。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案：d

第 11 题

发包人收到竣工结算报告及结算资料后(　)天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

a.7

b.14

c.28

d.35

正确答案：c

第 12 题

某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的(　)。

a.同时履行抗辩权

b.后履行抗辩权

c.不安抗辩权

d.合同中止履行的权利

正确答案：c

第 13 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(　)。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.改为直接发包

c.用原招标文件重新招标

d.修改招标文件后重新招标

正确答案：d

第 14 题

如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由(　)给予赔偿。

a.建设单位

b.监理单位

c.设计单位

d.总包商

正确答案：d

第 15 题

承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供(　)的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

a.竣工图

b.竣工计划

c.竣工决算

d.竣工结算

正确答案：a

第16题

某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

a.10万元

b.20万元

c.30万元

d.50万元

正确答案：b

为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

第 1 题

某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同， 该合同法律关系客体是指( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.货币

正确答案：a,

第 2 题

下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以_己的名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案：b,

第 3 题

下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被?封的财产

d.抵押人所有的支票

正确答案：a,

第 4 题

按照《合同法》的规定，下列文件属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价h表

d.招股说明书

正确答案：b,

第 5 题

甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。

a.有效，但应由采购员向乙公司支付货款

b.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

c.无效，由采购员向乙公司支付货款

d.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

正确答案：b,

第 6 题

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由( )进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

正确答案：c,

第 7 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d,

第 8 题

按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。

a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

正确答案：c,

第 9 题

按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

a.无论上涨还是下降均按新价格执行

b.无论上涨还是下降均按原合同价执行

c.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

d.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

正确答案：b,

第 10 题

由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。

a.债权人可要求第三人履行债务

b.债权人可强迫第三人履行债务

c.债权人应要求债务人履行债务

d.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案：a,

第 11 题

某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。

a.债权转让

b.合同变更

c.债务转移

d.合同转让

正确答案：a,

第 12 题

依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金可以同时选用

c.承担违约责任的条件采用严格责任原则

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

正确答案：b,

第 13 题

某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。

a.必须公开招标

b.必须邀请招标

c.可直接委托发包

d.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案：c,

第 14 题

招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

c.由排名第七的递补，维持六家投标人

d.重新进行资格预审

正确答案：c,

第 15 题

投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案：b,

第 2 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案：c,

第 3 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案：c,

第 4 题

某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的`要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

a.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

正确答案：a,

第 5 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

正确答案：a,

第 6 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案：d,

第 7 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案：d,

第 8 题

施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案：d,

第 9 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案：a,

第 10 题

某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 3月1日

b. 3月15日

c. 3月18日

d. 3月20日

正确答案：a,

第 11 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

a.经工程师审核批准

b.接收工程

c.组织竣工验收

d.认可竣工结算报告

正确答案：d,

第 12 题

在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。

a.供货方

b.采购方

c.双方共同

d.监理方

正确答案：b,

第 13 题

fidic《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。

a.承包商的报价是否包括对该事件的费用

b.该事件是否由不可抗力事件造成

c.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

d.该事件是否非承包商原因造成

正确答案：c,

第 14 题 (单项选择题) fidic施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。

a.调价方法继续有效

b.调价方法无效

c.按对业主有利的原则执行

d.应酌情扣减违约金

正确答案：c,

第 15 题

某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应( )。

a.按延误1个月竣工赔偿

b.按提前1个月竣工奖励

c.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

d.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案：a,

第 16 题

依据fidic《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。

a.在颁发接收证书时全部返还

b.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

c.在颁发履约证书时全部返还

d.不再返还

正确答案：b,

第 17 题

某采用fidic《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。

a.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

b.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

c.以业主占用h为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

d.以业主占用日为竣工[1，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

正确答案：d,

第 18 题

分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。

a.分包商可直接向工程师递交索赔报告

b.分包商可直接向业主递交索赔报告

c.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告

d.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案：c,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

正确答案：b,

第 20 题

在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。

a.业主提前占用工程

b.异常不利的气候条件

c.施工中遇到废弃物和古迹

d.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

正确答案：d,

1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

a.法定代理

b.指定代理

c.委托代理

d.表见代理

2.以下关于抵押的表述，不正确的是()。

a.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物

b.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押

c.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效

d.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效

3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是()。

a.借款合同

b.勘察设计

c.计算机软件

d.专利权

4，建设工程一切险的除外责任是()。

a.火灾和爆炸

b.冰雹、地面下陷下沉

c.地震、海啸、雷电、飓风

d.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

5.《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括()。

a.自愿原则

b.平等原则

c.诚实信用原则

d.效率优先原则

6.以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

a.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

7.有关要约邀请的表述，不正确的是()。

a.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

b.要约邀请在法律上无须承担责任

c.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

d.价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请

8.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是()。

a.承诺在承诺通知发出时生效

b.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销

c.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回

9.()是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。

a.诺成合同

b.实践合同

c.双务合同

d.单务合同

10.甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的()。

a.假借订立合同，恶意进行磋商

b.违反缔约中的保密义务

c.有违背诚实信用原则的行为

d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的()原则。

a.公平

b.自愿

c.诚实信用

d.维护公共利益

12.()是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.终止履行抗辩权

13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。

a.显失公平而无效

b.欺诈而可撤销

c.乘人之危而无效

d.乘人之危而可撤销

14.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人()。

a.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

b.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担

c.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

d.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担

15.善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由()承担。

a.无权代理人

b.善意第三人

c.被代理人

d.无权代理人和善意第三人共同

16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

a.国家投资、融资的项目

b.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

c.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目

d.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

17.建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

a.2010年3月1日

b.2010年3月20日

c.2010年3月10日

d.2010年3月18日

18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中()。

a.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

b.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少

19.对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用()合同。

a.单价

b.总价

c.计划价格

d.成本加酬金

20.方案竞选的()是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。

a.设计招标文件

b.物资设备采购招标文件

c.监理招标文件

d.施工招标文件

1、订立施工合同应具备的条件(abde )

a、初步设计已经批准

b、工程项目已经列入年度建设计划

c、建设资金和主要建筑材料设备来源不明确没落实

d、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

e、招投标工程，中标通知书已经下达

2、订立施工合同应遵守的原则( abde )

a、遵守国家法律、法规和国家计划原则 b、平等、自愿原则

c、邻近原则 d、公平原则 e、诚实信用原则

a、公用建筑和民用住宅 b、工业厂房

c、交通设施 d、设备安装 e、以上均不适用

4、《施工合同文本》附有3个附件，它们是 ( bcd )

a、《通用条款》 b、《承包人承揽工程一览表》

c、《发包人供应材料一览表》 d、《工程质量保修书》 e、《专用条款》

5、组成建设工程施工合同的文件包括( acde )。

a、施工合同协议书 b、建筑工程分包合同 c、中标通知书

d、投标书及其附件 e、标准、规范及有关技术文件

6、根据专用条款约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次完成以下工作(abde )

a·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

c·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

d·组织水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

e·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是( abcd )

a·有产品质量检验合格证明

b·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求

c·设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图

e·产品名称须有中文标明，但生产厂家和厂址不一定用中文标明

8、下列说法中正确的是( acde )

a、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价

d、到货点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点

e、到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用

9、下列说法中正确的是( ade )。

a、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担

c、检验不合格，发包人承担发生的全部费用，但工期顺延

10、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括( abce )

a、质量保修项目内容及范围 b、质量保修期 c、质量保修责任

d、质量保修单位简介 e、质量保修金的支付方法

11、工程款(进度款)的结算方式有(bcde )

a、工程预付款 b、按月结算 c、竣工后一次结算

d、分段结算 e、其他结算方式

12、下列哪些情况下工期延误后，竣工日期可以顺延( abde )

a、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

b、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行

c、设计变更和工程量增加无须顺延工期

d、不可抗力

e、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时

13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是( bcde )

a、工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担

b、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用

c、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

d、工程所需清理、修复费用，由发包人承担

e、延误的工期相应顺延

14、当争议发生后，只有出现下列情况时，当事人方可停止履行施工合同( abcd )

a、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

b、调解要求停止施工，且为双方接受

c、仲裁机构要求停止施工

d、法院要求停止施工

e、单方行使抗辩权，要求终止履行

15、下列说法中，正确的是(acde )

a、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的`指令、确认，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

b、承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

d、一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的责任

16、施工合同中，可以约定合同价款的方式有(abe )。

a.按固定价格合同约定 b.按可调价格合同约定

c.按固定单位合同约定 d.按可调单价合同约定 e.按成本加酬金合同约定

17、fidic编制的合同条件具有以下特点( abcd )。

a、国际性、通用性、权威性 b、公正合理、职责分明

c、程序严谨、易于操作 d、通用条件与专有条件的有机结合

e、具有地方保护主义色彩

18、运用fidic编制合同条件正确的是(abde )

a、国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用 b、对比分析采用

c、全部选择采用 d、合同谈判时采用 e、局部选择采用

19、下列有关重要问题，必须由工程师亲自处理的是( acde )

a、签发工程开工令 b、澄清各合同文件不一致之处 c、审查合同分包

d、撤换不称职的承包商的施工项目经理和工作人员

e、签发移交证书、缺陷责任证书、最终报表、最终证书等

20、工程师或工程师代表可指派助理协助他进行一部分工作。这些工作一般是( abcd )

a、工地施工现场值班

b、派往工地以外的设备制造厂家监督工程设备的用料和加工制造过程

c、监督承包商现场施工质量

d、派往工地内或工地之外的预制构件或施工用料加工厂监督保证加工质量

e、保存试验和计量记录

1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

11.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应(c)。

a.因迟到而自然无效

b.必须经要约人发出接受通知后才有效

c.必须经要约人发出拒绝通知后才无效

d.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺

12.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，(a)。

a.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

b.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

c.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

d.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

13.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是(a)。

a.合同法律关系主体 b.合同法律关系客体

c.合同法律关系内容 d.合同法律关系事实

14.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(d)。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

15.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的`不一致时，应以(c)为准。

a.现场考察时招标人口头解释

b.招标文件规定

c.书面函件

d.仲裁机构裁定

16.下列不属于对招标文件核查范围的是(c)。

a.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件

b.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理

c.招标文件的形式是否合乎要求

d.是否有限制竞争的条件

17.关于无权代理，下列说法正确的是(c)。

a.无权代理行为不能转化为合法的代理行为

b.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动

c.代理权终止后继续行使代理行为

d.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”

18.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许(c)。

a.投标人更改投标书的内容和报价

b.投标人再增加优惠条件

c.评标委员会对投标书中的错误加以修正

d.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法

19.投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括(b)等。

a.提供的投标担保有瑕疵

b.个别地方存在漏项

c.没有按招标文件要求提供投标担保

d.投标文件没有投标人授权代表签字

20.要约人撤销要约，撤销要约通知应在(b)到达对方。

a.要约到达对方之前 b.对方发出承诺之前

c.对方承诺到达要约人之前   d.对方承诺生效之后

1.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括( )。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中，属于主合同的`是( )。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下( )内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容( )。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

a.建设工程勘察合同

b.施工承包合同

c.建设工程设计合同

d.建设工程施工合同

e.施工分包合同

正确答案：be

答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。

2.建设工程合同管理的目标包括( )。

a.提高工程建设的管理水平

b.发展和完善建筑市场

c.培训合同管理人才

d.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

e.推进建筑领域的的改革

正确答案：abde

答案解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

3.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。

a.合同主体的严格性

b.合同标的的特殊性

c.合同履行期限的长期性

d.计划和程序的严格性

正确答案：a

答案解析：本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。

4.下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

a.工程承包合同

b.建设工程设计施工总承包合同

c.施工分包合同

d.建设工程施工合同

正确答案：d

答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项abc属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。

5.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

a.建设工程勘察合同

b.建设工程设计施工总承包合同

c.建设工程设计合同

d.建设工程施工合同

正确答案：b

答案解析：本题考查的是建设工程合同的`种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。

6.工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。

a.工程质量管理

b.工程投资管理

c.工程进度管理

d.建设工程合同管理

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

1.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以(  )。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

答案：c

2.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人(  )招标人的要求。

a.应当接受

b.可以接受

c.应当拒绝

d.可以拒绝

答案：c

3.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为(  )。

a.2900万元，3000万元

b.2900万元，2900万元

c.3100万元，3000万元

d.3100万元，2900万元

答案：a

4.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是(  )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

答案：c

5.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车(  )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

答案：b

6.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是(  )。

a.按工程实际损失计算赔偿

b.扣除合同约定的全部监理酬金

c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

d.应当双倍返还定金

答案：c

7.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于(  )的范围。

a.正常监理工作

b.额外监理工作

c.变更监理工作

d.附加监理工作

答案：d

8.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人(  )。

a.3万元

b.5万元

c.7万元

d.10万元

答案：a

9.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

答案：c

10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

答案：a

11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价履行。

a.订立合同时订立地

b.订立合同时履行地

c.履行合同时订立地

d.履行合同时履行地

答案：b

12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于(  )的规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

答案：d

13.合同解除后，合同中的(  )条款仍然有效。

a.结算和清理

b.仲裁和诉讼

c.结算、清理、违约

d.结算、仲裁、违约

答案：a

14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的`定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，(  )。

a.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

b.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

c.每次阶段支付时均不允许扣减定金

d.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

答案：c

15.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是(  )。

a.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

b.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

c.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

d.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

答案：b

16.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(  ).

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金不能同时选用

c.违约金是承担违约责任的必备形式

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

答案：c

17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(  )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

答案：b

18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用公开招标

b.应该采用邀请招标

c.应该采用议标

d.可以采用直接委托

答案：d

19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

答案：b

20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后(  )。

a.招标文件及收费都不退回

b.退回招标文件，收费不退回

c.不退回招标文件，收费退回

d.招标文件及收费分别退回

答案：a

1.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是(  )。

a.建筑物

b.施工工程技术

c.施工工程款

d.工程施工行为

2.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是(  )。

a.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

合同

3.代理具有的特征中不包括(  )。

a.代理人对代理行为承担民事责任

b.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

c.代理人以被代理人的名义实施代理行为

d.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

4.建筑工程一切险的保险人对因(  )造成的损失不负责赔偿。

a.暴雨、洪水

b.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象

c.无法控制并造成物质损失的突发性事件

d.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

5.关于承诺期限的表述，有误的`是(  )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

6.下列担保方式中，(  )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。

a.质押

b.留置

c.抵押

d.定金

7.以下对格式条款的理解，不正确的是(  )。

8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为(  )之日。

a.抵押合同签字、盖章

b.到房产行政主管部门登记

c.到公证部门办理公证

d.贷款合同生效

9.下列合同中，属于从合同的是(  )。

a.赠与合同

b.担保合同

c.建设工程合同

d.加工承揽合同

10.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于(  )。

a.违反缔约中的保密义务

b.假借订立合同，恶意进行磋商

c.有违背诚实信用原则的行为

d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.订立时的市场价格

d.交付时的市场价格

12.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是(  )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.不履行抗辩权

13.在现代经济生活中，大部分合同都是(  )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

a.双务合同

b.诺成合同

c.单务合同

d.无偿合同

14.下列有关代位权的表述，正确的是(  )。

a.代位权行使的费用由债权人自行承担

b.债权人必须以债务人名义行使代位权

c.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意.

d.代住权的行使范围以债权人的债权为限

15.根据《中华人民共和国合同法》规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺(  )。

a.有效

b.无效

c.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约

d.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效

16.处理无效合同的主要方式是(  )。

a.返回财产

b.撤销合同

c.赔偿损失

d.追缴财产，收归国有

17.公开招标在开标时，应当由(  )。

a.招标人主持，投标人自愿参加

b.招标人主持，所有投标人均参加

c.招标监督机构主持，投标人自愿参加

d.招标监督机构主持，所有投标人均参加

18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标价优惠l5万元。某投标人报价l 500万元，工期提前2个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为(  )万元。

a.1 530

b.1 500

c.1 485

d.1 470

19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括(  )。

a.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

b.对合同履行的监督权

c.对监理合同转让和分包的监督

d.对监理人员的控制监督

20.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当(  )。

a.重新进行资格预审

b.仅允许排在前4名的投标人参加投标

c.由排名第六的投标人递补，维持5家投标人

d.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量

1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算

b.按参与监理工作的年度平均人数计算

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

e.按委托人提出的方法

2.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更

b.工程分包人的资格

c.确定设计标准

d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

3.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任

e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任

5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

c.该部分设计成果需经设计人审查批准

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件

e.减少对工程质量的检测试验项目

施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是( ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求

c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人

e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

10.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件

b.施工中遇到文物和古迹

c.异常不利的气候条件

d.业主或其他承包人的干扰

e.后续法规的调整

工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。

a.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

b.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

c.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

d.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

正确答案：a

第 2 题

在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。

a.承包人承担由此发生的费用

b.工程师可以拒绝验收

c.由此造成工期延误不予顺延

d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场

正确答案：d

第 3 题

不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可( )，并抄送业主。

a.决定工期延长

b.提前终止合同

c.将此结果通知承包人

d.支付索赔款

正确答案：c

第 4 题

根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。

a.工程师与承包人共同检验

b.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

c.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

d.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

正确答案：a

第 5 题

对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。

a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

正确答案：d

第 6 题

依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金

正确答案：d

第 7 题

业主的索赔主要根据( )提出。

a.施工质量缺陷

b.设计变更

c.工程量减少

d.施工进度计划修改

正确答案：a

第 8 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。

a.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

正确答案：d

第 9 题

某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )

a.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

b.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

c.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

d.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

正确答案：d

第 10 题

某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

正确答案：c

第 11 题

建设工程一切险的被保险人可以包括( )。

a.业主 b.总承包商

c.分包商

d.业主聘用的监理工程师

e.设备供应商

正确答案：abcd

第 12 题

关于资格预审，下列说法正确的是( )。

a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质

d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

e.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

正确答案：acd

第 13 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有( )。

a.工程设计的建议权

b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

c.施工承包单位的选定权

d.工程设计变更的决定权

e.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案：abe

第 14 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。

a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权

d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利

正确答案：ae

第 15 题

工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。

a.中标意向书

b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令

d.招标时的标前会议记录

e.各类财务凭证

正确答案：bce

第 16 题

根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有( )。

a.大型基础设施建设项目

b.涉及国家安全的保密工程项目

c.国家融资的工程项目

d.世界银行贷款项目

e.采用特定专有技术施工的项目

正确答案：acd

第 17 题

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。

a.按时提供设计依据文件和基础资料

b.施工图设计完成后，组织鉴定和验收

c.负责审查外商提供的设计资料

d.解决施工中出现的设计问题

e.保护发包人的知识产权

正确答案：cde

第 18 题

按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( )。

a.将中标结果通知未中标的投标人

b.与投标人就投标价格进行谈判

c.强制中标人接受新的承包条件

d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

e.授权评标委员会确定中标人

正确答案：bcd

第 19 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括( )。

a.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

b.推荐选择工程的施工单位

c.选派合格的监理人员及总监理工程师

d.不得泄露与工程有关的保密资料

e.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案：acd

第 20 题

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 ( )确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

正确答案：ace

1、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。

a.保证

b.抵押

c.质押

d.定金

2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。

a.先履行抗辩权

b.先诉抗辩权

c.同时履行抗辩权

d.不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。

a.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

b.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

c.中标通知书、投标书、协议书、图纸

d.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

5、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括( )。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的过失导致合同终止

6、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，( )。

a.应当经债权人同意

b.无需经债权人同意，但应通知债权人

c.无需经债权人同意，但应办理公证手续

d.无需经债权人同意，也无需通知债权人

7、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。

a.原合同无效，乙与丙应各自承担损失

b.上级公司直接赔偿丙的损失

c.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

d.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

答案：1、a2、c3、d4、a5、d6、a7、d

8、a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机，a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机，a公司支付电视机的货款

9、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

a.乙项目经理

b.甲施工企业

c.建设单位

d.具体施工人员

10、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

11、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的`质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延

d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

12、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。

a.工程总投资超过预期金额

b.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

d.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

13、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括( )。

a.报价计算的正确性

b.评标价的优劣

c.投标人的资格

d.投标保证有效性

14、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。

a.无偿归监理人所有

b.按使用前的原值付款后归监理人

c.归还委托人，监理人无须支付费用

d.归还委托人，监理人支付折旧等费用

答案：8、d9、b10、b11、b12、d13、b14、c

1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。

a.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知

b.必须马上处理该项索赔

c.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知

《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。

a.承包商的工程款

b.暂列金额

c.预备费

d.工程量清单中相应的工作内容项

3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。

a.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责

b.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责

c.只对检测试验数据的错误负责

d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责

4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。

a.未成立

b.已经成立

c.在公证后成立

d.不具备成立条件

5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

a.发包人

b.工程师

c.承包人

d.发包人与承包人共同

6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。

a.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

b.只相应顺延工期

c.只赔偿承包人因此造成的损失

7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。

a.不安抗辩权

b.撤销权

c.代位权

d.同时履行抗辩权

8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。

a.承包人递交竣工验收报告日

b.发包人组织竣工验收日

c.开始进行竣工检验日

d.验收组通过竣工验收日

9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。

a.不可原谅的延期

b.可原谅并给予补偿费用的延期

c.承包人应承担的风险责任

d.可原谅但不给予补偿费用的延期

10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。

a.4.2

b.2.2

c.2.0

1.在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。

a.公共当局引起的延误

b.对竣工检验的干扰

c.业主提前占用工程

d.业主的干扰

e.变更导致竣工时间的延长

2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。

a.无处分权人处分他人财产

b.以胁迫手段订立

c.因重大误解订立

d.限制民事行为能力人订立

e.表见代理人订立

3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。

a.双方签订的采购合同

b.施工合同对材料的要求

c.合同约定的质量标准

d.合同未约定的推荐性质量标准

e.双方当事人共同封存的样品

4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

a.对勘察资料的正确性负责

b.提供设计人在现场的工作条件

c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

d.完成施工中出现的设计变更

e.负责设计人与承包人的工作协调

5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

a.索赔事项属于发包人的`责任

b.事实依据不足

c.合同的依据不足

d.承包人未遵守意向通知要求

e.承包人必须提供进一步的证据

6.在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.业主对分包商利益的保护不同

7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。

a.投标须知

b.业主提供的现场办公条件

c.评标原则

d.合同条件

e.对监理单位的要求

8.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。

a.施工工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

9.建设工程施工索赔的特征有()。

a.索赔是双向的

b.索赔是一种未经对方确认的单方行为

c.索赔的行为客体是合同

d.索赔行为的结论由工程师给出

e.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔

10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。

a.提供地下管线资料

b.办理法律、法规规定的批准手续

c.进行图纸会审

d.按规定办理安全生产有关手续

e.协调处理古树名木的保护工作

d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

一、单项选择题

1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b

二、多项选择题

1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde

6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd

1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是(  )。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

2.下列财产可以作为抵押物的是(  )。

a.学校、幼儿园的教学设施

b.依法被查封、扣押、监管的财产

c.所有权、使用权不明或者有争议的财产

d.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋

3.关于代理关系的表述，错误的是(  )。

a.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

b.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

c.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

d.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

4.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是(  )。

a.合同鉴证与公证的内容和范围相同

b.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

c.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

d.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

5.承担缔约过失责任的情形不包括(  )。

a.假借订立合同，恶意进行磋商

b.违反缔约中的保密义务

c.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

6.甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同(  )。

a.可撤销

b.有效

c.可变更

d.无效

7.合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是(  )。

a.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任

b.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

c.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任

8.在建设工程的过程中，(  )是最为常用的一种担保方式。

a.定金

b.质押

c.保证

d.留置

9.下列选项中，不属于要约邀请的是(  )。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.投标书

d.招股说明书

10.合同生效应当具备的条件中，(  )是合同的生效条件而非合同的成立条件。

a.效力待定的合同直接判断是否生效

b.意思表示真实

c.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

d.不违反法律或者社会公共利益

11.招标人确定中标人后(  )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

a.7

b.15

c.20

d.30

12.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在(  )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知发出之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.承诺通知到达要约人之后

13.在建设工程合同的订立过程中，(  )的行为属于承诺。

a.招标人发布招标公告

b.双方签订合同

c.投标人递交投标书

d.招标人发出中标通知书

14.当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，在(  )的情形下，对方可以要求继续履行。

a.履行费用不高

b.事实上不能履行

c.债务的标的不适于强制履行

d.债权人在合理的'期限内未要求履行

15.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起(  )内提出。

a.30天

b.2个月

c.3个月

d.6个月

16.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的(  )，评标委员对各标书共同分项进行认真分析比较后，以协商和投票的方式确定候选中标人。

a.综合评分法

b.专家评议法

c.评标价法

d.标底衡量法

17.当事人一方要求变更或解除合同时，应当在(  )目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

a.18

b.24

c.42

d.56

18.投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答，当书面解答与招标文件的规定不一致时，(  )。

a.以招标文件为准

b.由人民法院判定

c.投标人应要求招标人进一步解释

d.以函件的解答为准

19.各设计阶段的工作任务中，不属于技术设计的是(  )。

a.工艺流程试验研究

b.特殊设备的研制

c.编制说明与概算

d.大型建(构)筑物关键部位的试验、研究

20.某项目招标，经招标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(  )。

a.用原招标文件重新招标

b.对招标文件作出实质性修改后重新招标

c.改为直接发包

d.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

第 1 题 (单项选择题) 建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题) 设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

第 3 题 (单项选择题) 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题) 某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 6

c.20

d. 28

正确答案：c,

第 5 题 (单项选择题) 依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题) 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题) 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

第 8 题 (单项选择题) 在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

第 9 题 (单项选择题) 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

第 10 题 (单项选择题) 全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,

第 11 题

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案：b,

第 12 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案：c,

第 13 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案：c,

第 14 题

某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

a.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担，由此延续的.工期可以顺延

正确答案：a,

第 15 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

正确答案：a,

第 16 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案：d,

第 17 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案：d,

第 18 题

施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案：d,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案：a,

第 20 题

某工程竣工验收阶段，承包人于月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 月15 日组织生产设备启动试车检验，月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 月1日

b. 月15日

c. 月18日

d. 月20日

正确答案：a,